建设工程项目施工合同DO(2024版)

编号：__________建设工程项目施工合同(DO(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建设工程项目施工合同(DO(2024版)合同目录第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.2合同相关术语定义第二章：合同标的及工程概况2.1工程建设项目概述2.2施工内容和要求2.3工程质量标准第三章：合同价格及支付方式3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式及时间第四章：合同工期及进度4.1合同工期4.2工程进度计划4.3工期延误及延长第五章：施工质量管理与验收5.1施工质量管理5.2工程验收标准5.3验收程序及时间第六章：材料与设备6.1材料供应及要求6.2设备供应及要求6.3质量保证及验收第七章：安全生产及环保要求7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环保要求及措施第八章：违约责任及赔偿8.1违约行为及责任8.2赔偿金额及方式8.3违约争议解决第九章：合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更与解除的程序及后果第十章：争议解决及法律适用10.1争议解决方式10.2适用法律法规10.3仲裁或诉讼地点及法院第十一章：合同的生效、终止与保存11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同文件及保存第十二章：其他约定12.1保密条款12.2广告及宣传12.3关联交易及利益冲突第十三章：附件13.1附件清单13.2附件内容第十四章：附则14.1合同的修改与补充14.2合同的废止与继承14.3合同的签署日期及地点合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.1.1甲方：_________（甲方全称）1.1.2乙方：_________（乙方全称）1.2合同相关术语定义1.2.1工程：指_________（工程名称）的建设项目。1.2.2施工：指按照合同约定的工程内容和要求进行的各项建设活动。第二章：合同标的及工程概况2.1工程建设项目概述2.1.1工程地点：_________（工程地点）2.1.2工程规模：_________（工程规模）2.1.3工程性质：_________（工程性质）2.2施工内容和要求2.2.1施工内容：_________（具体施工内容）2.2.2施工要求：_________（施工质量、安全等要求）2.3工程质量标准2.3.1质量标准：_________（按照国家或行业标准）2.3.2质量验收：_________（验收程序及组织）第三章：合同价格及支付方式3.1合同总价3.1.1总价金额：_________（具体金额）3.1.2价格确认：_________（价格确认方式及时间）3.2价格调整机制3.2.1调整因素：_________（如材料价格变动、政策调整等）3.2.2调整程序：_________（价格调整的申请、批准等流程）3.3支付方式及时间3.3.1支付方式：_________（如银行转账、现金等）3.3.2支付时间：_________（每次支付的具体时间点或条件）第四章：合同工期及进度4.1合同工期4.1.1总工期：_________（具体天数）4.1.2开工日期：_________（具体日期）4.1.3竣工日期：_________（具体日期）4.2工程进度计划4.2.1进度计划：_________（提供详细的施工进度计划）4.2.2进度报告：_________（乙方提交进度报告的时间及要求）4.3工期延误及延长4.3.1延误责任：_________（工期延误的责任方及处理）4.3.2工期延长：_________（工期延长的申请及批准程序）第五章：施工质量管理与验收5.1施工质量管理5.1.1质量管理措施：_________（质量管理措施及制度）5.1.2质量管理责任：_________（各方的质量管理责任）5.2工程验收标准5.2.1验收标准：_________（按照国家或行业标准）5.2.2验收组织：_________（验收组织的组成及职责）5.3验收程序及时间5.3.1验收程序：_________（验收的申请、批准及实施程序）5.3.2验收时间：_________（验收的具体时间）第六章：材料与设备6.1材料供应及要求6.1.1材料供应：_________（材料供应的责任方及供应方式）6.1.2材料要求：_________（材料的质量、数量等要求）6.2设备供应及要求6.2.1设备供应：_________（设备供应的责任方及供应方式）6.2.2设备要求：_________（设备的质量、性能等要求）6.3质量保证及验收6.3.1质量保证：_________（质量保证措施及制度）6.3.2验收程序：_________（设备验收的程序及组织）第八章：违约责任及赔偿8.1违约行为及责任8.1.1甲方违约：_________（甲方违约行为及责任）8.1.2乙方违约：_________（乙方违约行为及责任）8.2赔偿金额及方式8.2.1赔偿金额：_________（违约赔偿的计算方式及金额）8.2.2赔偿方式：_________（赔偿的支付方式）8.3违约争议解决8.3.1争议解决：_________（争议解决的途径及方式）8.3.2争议解决地点：_________（争议解决的地点）第九章：合同变更与解除9.1合同变更条件9.1.1变更条件：_________（合同变更的条件及程序）9.1.2变更通知：_________（合同变更的通知程序及时间）9.2合同解除条件9.2.1解除条件：_________（合同解除的条件及程序）9.2.2解除通知：_________（合同解除的通知程序及时间）9.3变更与解除的程序及后果9.3.1程序：_________（变更或解除的实施程序）9.3.2后果：_________（变更或解除的后果及处理）第十章：争议解决及法律适用10.1争议解决方式10.1.1争议解决方式：_________（如协商、调解、仲裁或诉讼）10.1.2解决问题地点：_________（争议解决的地点）10.2适用法律法规10.2.1法律法规：_________（适用的法律法规名称）10.2.2法律适用：_________（法律法规适用的解释及适用）10.3仲裁或诉讼地点及法院10.3.1仲裁地点：_________（仲裁地点）10.3.2法院地点：_________（诉讼法院地点）第十一章：合同的生效、终止与保存11.1合同生效条件11.1.1生效条件：_________（合同生效的条件）11.1.2生效时间：_________（合同生效的时间）11.2合同终止条件11.2.1终止条件：_________（合同终止的条件）11.2.2终止时间：_________（合同终止的时间）11.3合同文件及保存11.3.1文件保存：_________（合同文件的保存要求及地点）11.3.2副本份数：_________（各方的合同副本份数）第十二章：其他约定12.1保密条款12.1.1保密信息：_________（需要保密的信息内容）12.1.2保密期限：_________（保密信息的期限）12.2广告及宣传12.2.1广告宣传：_________（广告宣传的相关约定）12.2.2宣传方式：_________（宣传的方式及范围）12.3关联交易及利益冲突12.3.1关联交易：_________（关联交易的定义及规定）12.3.2利益冲突：_________（利益冲突的处理方式）第十三章：附件13.1附件清单13.1.1附件清单：_________（附件的名称及编号）13.1.2附件内容：_________（附件的内容描述）第十四章：附则14.1合同的修改与补充14.1.1修改补充：_________（合同修改补充的程序及条件）14.1.2修改生效：_________（修改补充的生效条件）14.2合同的废止与继承14.2.1废止条件：_________（合同废止的条件）14.2.2继承规定：_________（合同继承的规定）14.3合同的签署日期及地点14.3.1签署日期：_________（合同签署的日期）14.3.2签署地点：_________多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊约定1.1甲方指定供应商1.1.1甲方有权指定乙方向其指定的供应商采购材料和设备。1.1.2乙方应按照甲方的要求，向其指定供应商下单采购。1.2甲方监督权1.2.1甲方有权对乙方的施工过程进行监督。1.2.2乙方应配合甲方的监督工作，提供必要的资料和信息。1.3甲方变更权1.3.1甲方有权根据项目需要对合同内容进行变更。1.3.2乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工计划和方案。附加条款二：乙方为主导时的特殊约定2.1乙方技术指导2.1.1乙方有权对甲方的施工过程提供技术指导。2.1.2甲方应接受乙方的技术指导，并按照乙方提供的技术要求进行施工。2.2乙方自行采购2.2.1乙方有权自行采购施工所需的材料和设备。2.2.2甲方应认可乙方的材料和设备，并按照乙方的要求进行施工。2.3乙方调整权2.3.1乙方有权根据施工实际情况对合同内容进行调整。2.3.2甲方应接受乙方的调整通知，并按照乙方的要求进行配合。附加条款三：第三方中介时的特殊约定3.1第三方中介服务3.1.1合同中涉及的中介服务由第三方提供。3.1.2甲方、乙方应与第三方中介建立沟通和协调机制，确保合同顺利执行。3.2第三方中介费用3.2.1第三方中介的费用由甲方承担。3.2.2乙方应协助甲方与第三方中介进行费用结算。3.3第三方中介责任3.3.1第三方中介应保证其提供的服务符合合同要求。3.3.2甲方、乙方应对第三方中介的服务进行监督，确保其合规合法。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案及技术要求3.材料和设备规格书4.乙方施工团队资质证明5.甲方项目负责人任命书6.工程进度计划表7.质量验收标准及程序8.安全生产及环保要求文件9.合同变更申请表10.违约赔偿计算公式及细则11.争议解决方式及程序12.法律法规及相关标准13.乙方材料和设备供应合同14.第三方中介服务合同二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付款项未提供施工所需的设计图纸及技术要求未履行合同约定的监督职责2.乙方违约行为未按约定时间完成施工施工质量不符合约定标准使用不符合合同要求的材料和设备3.第三方中介违约行为未按约定提供服务服务不符合合同要求未按时完成中介服务三、法律名词及解释：1.合同主体：指合同双方及第三方中介2.工程设计图纸：指用于指导施工的图纸及技术文件3.施工方案：指施工过程中的具体操作步骤和方法4.材料和设备规格书：指材料和设备的性能参数及使用要求5.违约行为：指违反合同约定的行为6.违约赔偿：指因违约行为导致的损失赔偿7.争议解决：指解决合同执行中产生的争议的方法和程序8.法律法规：指国家和行业制定的相关法律和规定四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误解决方案：协商确定合理的工期延长计划，并根据实际情况调整施工计划。2.