建设施工合同的续签与修改条件

建设施工合同的续签与修改条件合同编号：__________建设施工合同的续签与修改条件甲方：__________乙方：__________一、续签条件1.1在原合同约定的工程竣工日期之前，若乙方完成工程进度达到原合同约定的__________%，且甲方未提出任何违约或质量问题，双方可协商续签合同。1.2续签合同的期限为原合同约定的工程竣工日期之后至__________年__________月__________日。1.3续签合同的工程范围、工程量、工程价款等事项，双方可根据实际情况进行协商确定。1.4双方应在续签合同后的__________日内，按照约定向对方支付合同价款、质量保证金等费用。二、修改条件2.1若甲方因客观原因需要调整原合同约定的工程内容、工程量、工程价款等，乙方同意进行协商修改。2.2修改合同的事项，包括但不限于工程范围、工程量、工程价款、工程进度、工程质量标准、合同价款的支付方式及时间等。2.3双方应在修改合同后的__________日内，按照约定向对方支付合同价款、质量保证金等费用。2.4修改合同的条件和事项，双方应尽可能在原合同约定的工程竣工日期之前协商确定。三、其他约定3.1双方应按照原合同的约定，履行合同义务，确保工程质量、安全、进度等方面的顺利实施。3.2双方在履行合同过程中产生纠纷的，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.3本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.原建设施工合同2.工程进度报告3.工程质量检测报告4.付款凭证5.工程变更申请书6.合同续签申请书7.双方签署的修改协议8.法院判决书（如有）9.双方盖章的合同解除协议二、违约行为及认定：1.甲方未按照合同约定支付工程进度款。2.乙方未按照合同约定完成工程。3.乙方工程质量不符合合同约定的标准。4.甲方未按照合同约定提供施工场地、施工条件等。5.甲方迟延支付工程价款。6.乙方迟延交付工程。7.乙方未按照合同约定进行工程变更。8.甲方未按照合同约定履行配合义务。三、法律名词及解释：1.建设施工合同：是指甲方作为发包人，乙方作为承包人，双方就建筑物的设计、施工、交付等事项达成的明确双方权利义务的协议。2.工程进度：指工程按照合同约定的时间节点完成的工程量。3.工程质量：指工程满足合同约定的技术标准、使用功能和安全要求的情况。4.合同价款：指双方约定为完成工程所需支付的金额。5.违约行为：指当事人未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。6.违约责任：指当事人因违约行为应当承担的民事责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取加快施工进度的措施，并承担因此产生的费用。2.工程质量问题：乙方应按照甲方的要求及时整改，并承担整改费用。3.付款延误：甲方应及时支付工程进度款，违约金按合同约定支付。4.工程变更：双方应协商确定工程变更的内容、价款等，并签订修改协议。5.合同解除：双方可协商解除合同，并按照合同约定承担相应的违约责任。五、所有应用场景：1.原合同履行期间，双方协商一致需要续签合同。2.原合同履行期间，甲方因客观原因需要调整工程内容、工程量等。3.原合同履行期间，乙方完成工程进度达到约定比例且甲方未提出违约或质