高层建筑总承包合同格式

高层建筑总承包合同格式合同编号：__________鉴于：2.乙方具备建筑总承包资质，愿意承担本项目的建设；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经充分协商，达成如下协议：第一条合同范围与内容1.1本合同范围包括：（1）本项目的设计、采购、施工、验收、保修等全过程；（2）按照甲方提供的技术要求和标准，完成本项目所需的全部工作；（3）本合同约定的其他工作内容。1.2乙方应按照本合同约定的时间、质量、安全等要求，完成本项目。第二条合同价格与支付2.1本合同总价款为人民币__________元（大写：____________________元整），包括工程设计费、采购费、施工费、验收费、保修费等。2.2甲方分期支付乙方合同价款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价款的__________%；（2）工程进度达到__________%时，支付合同总价款的__________%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的__________%；（4）剩余合同价款在工程保修期满后七个工作日内支付。2.3甲方支付乙方合同价款时，乙方应提供等额的发票。第三条合同履行期限3.1本项目的合同工期为____个月，自合同签订之日起计算。3.2乙方应按照约定的工期完成本项目，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第四条质量与标准4.1乙方应按照国家和行业标准以及甲方提供的技术要求，保证本项目质量。4.2项目验收合格标准：（1）工程质量应符合国家和行业相关标准；（2）工程功能应满足甲方需求；（3）甲方验收合格。第五条保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。5.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第六条违约责任6.1乙方未按照约定完成本项目，或项目质量不符合约定标准的，甲方有权要求乙方承担违约责任。6.2甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权要求甲方承担违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程保修期满之日止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.甲方授权委托书4.乙方资质证书复印件5.设计图纸和技术要求6.工程量清单7.材料采购清单8.施工组织设计9.工程验收标准和方法10.保密协议11.付款凭证12.工程进度报告13.保修证书二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成本项目，或项目质量不符合约定标准的，视为乙方违约。2.甲方未按照约定支付合同价款，视为甲方违约。3.双方未履行保密义务，泄露对方商业秘密、技术秘密的，视为违约。4.乙方未按照约定的工期完成本项目，视为乙方违约。5.甲方未按照约定提供施工条件、场地的，视为甲方违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中约定的业主。2.乙方：指合同中约定的总承包商。3.合同价款：指双方约定的完成本项目所需支付的金额。4.合同工期：指双方约定的完成本项目所需的时间。5.违约责任：指一方未履行合同约定的义务，应承担的法律责任。6.保密义务：指双方在合同履行过程中对对方商业秘密、技术秘密的保密义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工期，并根据实际情况协商赔偿。2.质量问题：解决办法：立即停工，整改达到约定标准，并由乙方承担相应责任。3.支付问题：解决办法：双方按照约定履行支付义务，如发生支付纠纷，可通过协商或法律途径解决。4.保密泄露：解决办法：违约方承担相应责任，赔偿对方损失，并签订补充协议加强保密措施。5.合同纠纷：解决办法：友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为高层建筑项目的业主，需要聘请总承包商完成项目建设的场景。2.乙方具备建筑总承包资质，愿意承担相关项目建设的场景。3.