建设工程合同纠纷一次性调解

建设工程合同纠纷一次性调解合同编号：__________甲方地址：甲方联系人：联系电话：乙方地址：乙方联系人：联系电话：鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为该项目的施工单位，双方为明确双方的权利义务，保证工程的顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程预算：____________________第二条合同工期2.1合同总工期为____个月，自开工之日起计算。2.2开工日期：____________________2.3竣工日期：____________________第三条工程质量3.1乙方应严格按照国家相关标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。3.2工程验收标准：____________________3.3质量保证期：自工程竣工验收合格之日起算，期限为____个月。第四条合同价款及支付4.1合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2甲方分期支付乙方工程款，具体支付方式如下：（1）开工后____天内，支付总价款的____%；（2）工程进度达到____%时，支付总价款的____%；（3）工程竣工验收合格后，支付总价款的____%；（4）剩余款项在质量保证期内无质量问题的情况下一次性支付。4.3甲方逾期支付工程款的，应按逾期部分工程款的____%支付违约金。第五条违约责任5.1甲方逾期支付工程款的，应按逾期部分工程款的____%支付违约金。5.2乙方未按约定工期完成的，应按逾期部分工程款的____%支付违约金。5.3乙方工程质量不符合约定的，应负责无偿修复或拆除，并支付因此产生的费用。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。6.2双方同意选择____市____区人民法院作为解决争议的管辖法院。第七条其他约定7.1双方应遵守国家相关法律法规，不得擅自变更、解除合同。7.2双方应共同维护工程现场的安全，确保工程顺利进行。7.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____________________一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程预算明细表3.工程质量标准和要求4.施工计划和进度表5.付款凭证和转账记录6.工程验收报告7.质量保证期保修书8.施工单位资质证明文件9.业主方的相关授权文件二、违约行为及认定：1.甲方逾期支付工程款：指合同约定的付款日期届满后，甲方未按时支付工程款的行为。3.乙方工程质量不符合约定：指工程验收不合格或存在重大质量问题，不符合合同约定的质量标准和要求。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方或委托方。2.乙方：指合同中的施工方或承包方。3.工程验收：指工程完成后，由甲方组织的对工程质量、安全、进度等方面的检查和评定。4.质量保证期：指工程竣工验收合格后，乙方对工程质量承担保证责任的期限。5.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方逾期支付工程款：乙方可以与甲方沟通协商，要求按时支付工程款；协商不成的，可以依法向法院提起诉讼。2.乙方未按约定工期完成工程：甲方可以与乙方沟通协商，要求按时完成工程；协商不成的，可以依法向法院提起诉讼。3.乙方工程质量不符合约定：甲方可以要求乙方进行无偿修复或拆除，并支付因此产生的费用；情节严重的，可以依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.