2024版建设工程设计合同示范文本

编号：__________2024版建设工程设计合同示范文本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版建设工程设计合同示范文本合同目录第一章：总则1.1合同主体1.2合同文件1.3合同解释1.4合同生效第二章：设计范围与内容2.1设计范围2.2设计内容2.3设计深度第三章：合同价格3.1价格条款3.2价格调整3.3支付方式第四章：设计进度与时间4.1设计进度计划4.2设计时间要求4.3设计延期第五章：设计质量与标准5.1设计质量要求5.2设计标准5.3设计审查第六章：设计变更6.1变更条件6.2变更程序6.3变更费用第七章：知识产权与保密7.1知识产权归属7.2保密义务7.3违约责任第八章：责任与义务8.1设计方的责任8.2委托方的责任8.3违约责任第九章：争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁条款9.3法律适用第十章：合同的解除和终止10.1解除条件10.2终止条件10.3解除和终止的后果第十一章：违约责任11.1违约行为11.2违约责任11.3违约赔偿第十二章：一般规定12.1合同的转让12.2合同的变更12.3合同的解除第十三章：附则13.1合同的生效、修改和解除13.2合同的续签13.3合同的终止第十四章：附件14.1设计合同附件14.2设计方案及相关资料14.3其他附件合同编号_________第一章：总则1.1合同主体1.1.1设计方：指具备相应设计资质和能力的个人或单位。1.1.2委托方：指需要设计方提供设计服务的个人或单位。1.2合同文件1.2.1本合同协议书1.2.2设计任务书1.2.3设计合同附件1.2.4双方协商一致的其他文件1.3合同解释1.3.1本合同未尽事宜，应由双方协商决定。1.3.2本合同的修改和补充，应以书面形式进行。1.4合同生效1.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.4.2本合同的有效期至设计任务完成之日止。第二章：设计范围与内容2.1设计范围2.1.1工程概述：包括工程名称、地点、规模、性质等。2.1.2设计范围：具体包括建筑设计、结构设计、机电设计等。2.2设计内容2.2.1设计基础资料：包括地形图、地质报告、交通状况等。2.2.2设计成果：包括设计图纸、设计说明书、设计计算书等。2.3设计深度2.3.1根据工程性质和委托方要求，确定设计深度。第三章：合同价格3.1价格条款3.1.1设计费用：根据设计范围、内容和要求，双方协商确定。3.1.2价格包含的内容：包括设计费、咨询费、审稿费等。3.2价格调整3.2.1价格调整的条件：根据市场行情变化，双方协商调整。3.3支付方式3.3.1预付款：合同签订后，委托方支付设计费的30%。3.3.2进度款：设计进度达到约定比例后，支付相应设计费。3.3.3完成款：设计任务完成后，支付剩余设计费。第四章：设计进度与时间4.1设计进度计划4.1.1设计时间表：根据工程进度要求，制定设计时间表。4.1.2设计进度报告：定期向委托方报告设计进度。4.2设计时间要求4.2.1设计周期：根据工程性质和规模，确定设计周期。4.2.2设计时间：包括方案设计、初步设计、施工图设计等阶段的时间。4.3设计延期4.3.1设计延期的原因：如不可抗力、设计方原因等。4.3.2设计延期的处理：根据原因和影响，协商确定延期时间及费用。第五章：设计质量与标准5.1设计质量要求5.1.1符合国家法律法规和行业标准。5.1.2满足委托方要求及工程实际需要。5.2设计标准5.2.1国家和行业标准：如建筑设计规范、施工验收规范等。5.2.2地方标准：如地方建筑设计规范、施工验收规范等。5.3设计审查5.3.1设计审查内容：包括设计文件、设计计算、设计标准等。5.3.2设计审查程序：委托方或其授权代表进行审查。第六章：设计变更6.1变更条件6.1.1因工程需要或国家政策变化，需对设计进行变更。6.2变更程序6.2.1变更申请：委托方提出变更申请，说明变更原因和内容。6.2.2变更审查：设计方对变更申请进行审查，确定变更可行性。6.3变更费用6.3.1变更费用的确定：根据变更工作量及影响，协商确定变更费用。第七章：知识产权与保密7.1知识产权归属7.1.1设计成果的知识产权：归委托方所有。7.2保密义务7.2.1设计方对委托方的商业秘密、技术秘密等保密信息承担保密义务。7.3违约责任7.3.1违反保密义务的，应承担违约责任，第八章：责任与义务8.1设计方的责任8.1.1按照约定完成设计任务，并保证设计质量。8.1.2遵守相关法律法规和行业标准。8.1.3对设计成果保密，不得泄露给第三方。8.2委托方的责任8.2.1提供真实、准确、完整的工程相关信息。8.2.2按照约定支付设计费用。8.2.3配合设计方完成设计工作，提供必要的技术支持。8.3违约责任8.3.1设计方未按照约定完成设计任务的，应承担违约责任。8.3.2委托方未按照约定支付设计费用的，应承担违约责任。第九章：争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应通过友好协商解决争议。9.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁条款9.2.1如双方约定仲裁，应选定仲裁委员会进行仲裁。9.3法律适用9.3.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十章：合同的解除和终止10.1解除条件10.1.1双方协商一致解除合同。10.1.2因不可抗力导致合同无法履行。10.2终止条件10.2.1设计任务完成。10.2.2合同到期。10.3解除和终止的后果10.3.1合同解除或终止后，双方的权利义务终止。第十一章：违约责任11.1违约行为11.1.1设计方未按照约定时间完成设计任务。11.1.2委托方未按照约定时间支付设计费用。11.2违约责任11.2.1违约方应向守约方支付违约金。11.3违约赔偿11.3.1因违约行为给守约方造成损失的，违约方应进行赔偿。第十二章：一般规定12.1合同的转让12.1.1未经对方同意，任何一方不得转让合同。12.2合同的变更12.2.1合同的变更应书面协议，并经双方签字确认。12.3合同的解除12.3.1合同的解除应书面协议，并经双方签字确认。第十三章：附则13.1合同的生效、修改和解除13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.1.2本合同的修改和解除，应以书面形式进行，经双方签字确认。13.2合同的续签13.2.1合同到期前，双方可协商续签。13.3合同的终止13.3.1合同终止后，与本合同有关的遗留问题应妥善解决。第十四章：附件14.1设计合同附件14.1.1设计任务书14.1.2设计方案及相关资料14.1.3其他相关文件14.2其他附件14.2.1双方签字盖章的合同正本14.2.2双方签字盖章的合同副本合同双方签字：（设计方签字）（委托方签字）签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方指定设计师甲方有权指定设计师进行设计工作，乙方应接受甲方的指定并按照甲方的要求完成设计任务。1.2甲方审查权甲方有权对乙方完成的设计成果进行审查，包括但不限于设计图纸、设计说明书、设计计算书等。乙方应积极配合甲方的审查工作，并在甲方提出审查意见后及时进行修改。1.3甲方变更权甲方有权根据工程需要对设计进行变更，包括但不限于设计范围、设计内容、设计标准等。乙方应在接到甲方变更通知后及时进行相应的调整。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方设计方案提交乙方应在合同约定的时间内向甲方提交设计方案，并保证设计方案的质量和准确性。2.2乙方设计进度报告乙方应定期向甲方报告设计进度，并在必要时提供设计进度计划。甲方有权对乙方的设计进度进行监督和指导。2.3乙方设计成果交付乙方应在合同约定的时间内向甲方交付完整的设计成果，包括但不限于设计图纸、设计说明书、设计计算书等。附加条款三：第三方中介时的特殊条款3.1第三方中介的职责第三方中介应负责协调甲方和乙方的关系，协助双方完成设计合同的履行。3.2第三方中介的费用第三方中介的收费应在合同中明确，并由甲方和乙方共同承担。3.3第三方中介的违约责任若第三方中介未能履行其职责，导致合同无法正常履行，第三方中介应承担相应的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计任务书2.设计方案及相关资料3.设计合同附件4.双方签字盖章的合同正本5.双方签字盖章的合同副本6.设计计算书7.设计说明书8.设计图纸9.工程概述10.地形图11.地质报告12.交通状况13.法律法规14.行业标准15.地方标准二、违约行为及认定：1.设计方未按照约定时间完成设计任务2.委托方未按照约定时间支付设计费用3.设计方未按照约定质量完成设计任务4.委托方提供虚假、不准确、不完整的工程相关信息5.设计方泄露委托方的商业秘密、技术秘密等保密信息6.双方未按照约定时间协商变更设计7.设计方未按照变更后的设计要求进行调整8.任何一方未经对方同意转让合同9.任何一方未经对方同意变更合同10.任何一方未经对方同意解除合同三、法律名词及解释：1.设计方：指具备相应设计资质和能力的个人或单位。2.委托方：指需要设计方提供设计服务的个人或单位。3.设计范围：具体包括建筑设计、结构设计、机电设计等。4.设计内容：包括设计基础资料、设计成果等。5.设计深度：根据工程性质和委托方要求，确定设计深度。6.设计费用：根据设计范围、内容和要求，双方协商确定。7.设计进度：按照设计时间表进行设计工作。8.设计质量：符合国家法律法规和行业标准的设计成果。9.设计标准：包括国家和行业标准、地方标准等。10.设计变更：因工程需要或国家政策变化，需对设计进行变更。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.设计进度延误：协商确定延误原因，根据影响协商确定解决方案和补救措施。2.设计质量不符合要求：及时提出审查意见，设计方根据意见进行修改。3.设计变更：及时协商确定变更内容，根据变更工作量协商确定变更费用。4.合同转让：协商一致后，签订书面转让协议，并通