水电站工程设备采购及安装招标文件模板

某某水电站增效扩容改造工程机电设备采购（电气设备及安装）招标文件招标编号：机电设备-02招标人：某某县水利局招标代理机构：某某招标日期：二○一二年三月

某某水电站增效扩容改造工程机电设备采购（电气设备及安装）招标文件招标编号：机电设备-02招标人：某某县水利局（盖单位章）日期：二○一二年三月

目录招标公告…………………41投标须知………72协议条款……………173协议书………………264设备供货范围……………………305技术条款……………346投标文件格式……………………38附件一：投标人资格审查内容…………附件二:评标措施………49工程名称：某某水电站增效扩容改造工程机电设备采购招标招标编号：机电设备-02所属行业：水利标讯类别：中国公告资金起源：中央财政补助资金及自筹业主名称：工程地址：招标方法：公开招标1.招标条件（1）本工程初步设计批复情况：某某水计〔〕号文批复了初步设计，概算总投资为351.12万元。建设资金落实情况：广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区水利厅《相关下达农村水电增效扩容改造中央财政补助资金通知》桂财建[]260号文下达水电站增效扩容改造工程项目资金64万元；广西壮族自治区财政厅《相关下达中央预算内投资水利工程建设项目自治区本级配套资金通知》桂财农[]277号文下达水电站增效扩容改造工程项目资金32万元；广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区水利厅《相关下达第二批农村水电增效扩容改造中央财政补助资金通知》桂财建[]392号文下达给水电站增效扩容改造工程项目资金95万元，资金已到位。（2）项目已含有招标条件，并已在某某水利水电工程招标投标管理站立案，立案文号为南水招标立案[]011号，现对该项目标机电设备采购进行公开招标。2．招标项目内容：此次招标共分为二个标段Ⅰ标段：某某水电站增效扩容改造工程发电设备采购，关键内容为水轮机设备及发电机设备采购，投资约70万元；Ⅱ标段：某某水电站增效扩容改造工程电气设备及安装，关键内容为发电机电压设备、控制保护设备、计算机监控系统等设备采购及设备安装，投资约130万元。3．投标人资格要求（资格后审）(1)资质条件：中国注册（指按国家相关要求要求注册），生产或经营此次采购货物含有独立法人资格生产厂家或供给商，Ⅰ标段为注册生产或经营水轮发电机机组相关设备企业，近5年在中国有1个及以上电站，容量1000KW及以上，转速250～500转/分水轮发电机运行业绩；Ⅱ标段为注册生产或经营高低压开关柜或计算机监控系统等电气设备企业，近3年有水电站开关柜运行业绩。若投标人为供给商，应含有生产厂家对此次采购货物销售授权书。(2)财务要求：投标人近3年（～）经会计师事务所或审计机构审计财务会计报表累计亏损额不超出本单位注册资金（新设置企业除外）。(3)信誉要求：在最近十二个月(开标之日前十二个月)内无骗取中标或重大安全事故或重大工程质量事故或停业处罚统计。(4)此次招标不接收联合体投标。4．招标文件发售事项（1）招标文件发售时间为：年月日至月日天天早晨8:00至12:00，下午2:30至5:30（节假日除外）。（2）招标文件发售地点为：某某大酒店综合楼五楼某某招标。由投标人法定代表人或授权委托代理人（持授权代理委托书）携带本人身份证购置招标文件，同时须提供本单位营业执照副本、税务登记证、机构代码证书复印件(加盖单位公章)，而且提供上述复印件原件验查。（3）招标文件工本费每套250元(图纸及技术资料费用另计)，售后不退。（4）不集中踏勘现场和集中答疑，投标人自行踏勘现场费用自理。5．布公告媒介此次招标公告同时在中国采购和招标网、中国政府采购网、广西壮族自治区招投标网上公布。6．开标地点立即间定于年月日9：00在某某大酒店综合楼五楼某某招标会议室公开开标。7．联络方法招标人：某某县水利局地址：邮编：530600联系人：电话：传真：电子邮箱：招标代理机构：某某招标地址：某某大酒店综合楼五楼邮编：联系人：电话：传真：网址（邮箱）：网址：招标人：某某县水利局（盖章）3月21投标须知

1.1前附表项目内容1项目名称：某某水电站增效扩容改造工程机电设备采购（Ⅱ标段：电气设备及安装）招标项目内容：Ⅱ标段：某某水电站增效扩容改造工程电气设备及安装，关键内容为发电机电压设备、控制保护设备、计算机监控系统等设备采购及设备安装，投资约130万元。交货及完工期：签署协议后90日历日内。交货验收地点：工程所在地业主指定地点。2投标人资质要求：详见招标文件第1.2.4款3协议名称：某某水电站增效扩容改造工程机电设备采购协议协议编号：MSDFSDZ/机电设备-024资金起源：中央财政补助资金及自筹5投标上限控制总价：本项目投标上限控制总价在开标前七天公布，超出招标控制总价投标作无效标处理.6投标使用期：45天(日历日)7投标确保金：8发售招标文件：时间：4月5日至4月11日天天早晨8：00至12：00，下午2：30至5：30（北京时间，法定节假日、公休日除外）。地点：某某招标（某某大酒店综合楼五楼）9投标文件份数：正本1份，副本4份10投标文件递交至：某某大酒店综合楼五楼某某招标会议室11投标截止时间：年月日早晨9时整12开标时间：年月日9时整开标地点：某某大酒店综合楼五楼某某招标会议室13评标措施：综合评分法，详见附件14招标代理费：招标代理费由中标人支付。中标单位在和业主签署协议之前，须向招标代理机构某某招标支付招标代理费。招标代理费取中标价作为计算基数，按差额定率累进法计算，其费率为：100万元以下--1.5%；100～500万元--1.1%。

1.2总则1.2.1本项目：某某水电站增效扩容改造工程机电设备采购招标人：某某县水利局，在招标阶段称为招标人，在签署和实施协议阶段称为发包人。投标人：参与投标竞争法人或其它组织。在招投标阶段称为投标人，在签署和实施协议阶段称为承包人。1.2.2依据广西区水利厅桂水基[]4号文要求，招标人已向某某1.2.3详见第四章《设备供货范围》。.4.1资质条件：中国注册（指按国家相关要求要求注册），生产或经营此次采购货物含有独立法人资格生产厂家或供给商，Ⅰ标段为注册生产或经营水轮发电机机组相关设备企业，近5年在中国有1个及以上电站，容量1000KW及以上，转速250～500转/分水轮发电机运行业绩；Ⅱ标段为注册生产或经营高低压开关柜或计算机监控系统等电气设备企业，近3年有水电站开关柜运行业绩。若投标人为供给商，应含有生产厂家对此次采购货物销售授权书此次招标项目采取资格后审方法，资格审查在开标后评标前进行，只有经过了资格审查投标人才能进入评标。请各投标人按附件一要求提交资格审查资料。1.2.5见投标须知前附表。1.2.6招标方法1.2.7招标文件每套工本费人民币贰佰伍拾元整，图纸资料费另计1.2.8投标人须按本招标文件要求编制和递交投标文件。不许可任一投标人对同一标段1.2.9投标人为准备和进行投标所发生费用一概自理。除本招标文件另有要求外，投标文件不予退还。尤其提醒：依据国家发展改革委员会办公厅《招标代理服务收费管理暂行措施》（计价格[]1980号）及《相关招标代理服务费收费相关问题通知》（发改办价格[]857号文）按中标价计算招标代理费，约定招标代理费由中标人支付。中标单位在和业主签署协议之前，须向招标代理机构某某招标交纳招标代理费。招标代理服务收费按差额定率累进法计算。收费标准以下：

中标金额费率

100万元以下1.5%100-500万元1.1%1.2．10保密招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中包含商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成后果负担责任。1.3招标文件1.3.1(1)本招标文件全部内容；(2)招标人以书面形式向投标人发出修改招标文件补充通。.2.1招标人答疑将以书面形式发给全部购置招标文件投标人，但不指明答疑问题起源。请投标人到某某招标（地址：某某大酒店综合楼五楼，电话：）处领取《招标文件答疑》和《补充通知》，或登陆兴桂源企业网页（.cn..21.4投标文件编制1.4.1投标人应按招标文件要求内容和格式编制并提交投标文件。具体内容详见本招标文件第6章《投标文件格式》。.2.1投标人应按本招标文件第.3.1投标文件自第款要求投标截止时间起生效，其使用期为4.4.1投标人必需在提交投标文件之前，提交投标确保金:人民币如投标人投标确保金采取现金方法，请于年月日17:00前（北京时间早晨8：00～12：00，下午2：30～5：30）交到某某户名：某某招标开户行：帐户：投标确保金采取银行转帐、电汇投标人务必在开标前到某某招标开具到户证实，投标人在递交投标文件同时须出示招标人出具投标确保金到户证实原件，不然投标文件将被拒绝。招标代理机构财务开具投标确保金资金往来收据复印件必需装订在投标文件商务部分。(1)投标人在第1.4.3条要求投标文件使用期内撤回其投标文件。(2)中标人在收到中标通知书后未按要求前来签署协议或拒签协议或拒交第1.7.4要求履约担确保件。.5投标人按本须知要求，须编制投标文件“正本”一份和“副本”四份，并须在文件封面上明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”，投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。1.4.5（1）投标文件内容应打印或用不能擦去墨水书写，文字要清楚，语意要明确。（2）应尽可能避免涂改和插字，若为了更正错误必需这么做时，除了按招标人书面指示进行修改以外，均应由法定代表人(或委托代理人)在修改处盖章或署名确定。（3）投标文件正本应按招标文件要求加盖单位公章和由法定代表人(或委托代理人)署名。投标文件正本设备清单报价表每一页均应盖投标人单位公章和由法定代表人(或委托代理人)署名；投标文件副本能够使用方法定代表人(或委托代理人)盖章替换法定代表人(或委托代理人)署名。1.5投标文件提交1.5.1(1)投标人应先将投标文件正本和副本分别密封在内层包封内。再将全部正、副本密封在一个外层包封内，封口处要贴封签并加盖投标人密封章，不密封投标文件无效。内层包封上应正确标明“投标文件正本”或“投标文件副本”，不然投标文件无效。(2)内层和外层包封全部应写明：①“某某水电站增效扩容改造工程机电设备采购投标文件”字样；②投标协议名称及协议编号:机电设备-02;③招标人名称；④年月日早晨9：00前不得开封；⑤投标人名称和地址。(3)投标人在递交投标文件时未按以上要求密封、标识，招标人有权拒收。.2.1投标人必需在本须知前附表第1.5.3在第1.5.2条要求投标截止时间以后送达投标文件，招标人将拒收。.4.1若投标人需要修改或撤回其投标文件，必需在第1.5.2条要求投标截止时间前将修改或撤回其投标文件书面通知送达招标人。上述书面通知应按招标文件要求进行编制、密封和标识，并标明“修改”或“撤回”1.6开标和评标.1.1招标人将于本须知前附表第开标会在招标投标管理机构和监察部门监督下，由招标代理(1)投标文件未按要求密封；(2)未按本须知第要求签署；(3)未按要求格式填写、打印，内容不全或字迹模糊不清；(4)投标截止时间以后送达投标文件；(5)投标人提供虚假资料；(6)总报价高于项目投标上限控制总价；(7)私自改变招标人提供供货数量；(8)投标人提供设备性能和质量不满足招标文件要求；(9)在招标过程中如发觉投标单位产品在我区使用有质量问题，而且未处了处理。.1.5开标会上将依据该项目标《评标措施》计算并公布评标基准价，如非计算错误，该评标.2开标后至招标人公布中标结果之前，相关投标文件检验、澄清、评选和决标等信息对和本过程无关投标人及其它人员保密。投标人不应对招标人或相关人员施加影响和试图获取评标信息，违者将被取消中标资格。1.6.3为了有利于对投标文件检验和评审，招标人或评标机构能够单独要求投标人澄清其投标文件。招标人或评标机构澄清要求和投标人回复均应采取书面形式。除了按本须知第1.6.5条要求更正算术错误外，投标人不得修改投标报价或投标文件中其它实质性内容。经澄清问题需由投标人签字确定后作为投标文件组成部分。.4.1在开始评选前，评标机构.5.1对实质上响应招标文件要求投标文件，评标机构(1)《设备清单及报价表》中任一项目标单价和其设备数量乘积和该项目标合价不吻合时，应以单价为准，更正合价。但经招标人和投标人共同查对后认为单价有显著小数点错位时，则应以合价为准，更正单价。(2)若投标报价汇总表和对应各分组设备量清单中累计金额不吻合时，应以修正算术错误后各分组设备量清单中累计金额为准，更正投标报价汇总表。.6.1评标机构1.7决标、中标通知和签署协议.1.1评标机构招标人依据评标机构提出书面评标汇报和推荐中标候选人确定中标人，招标人可对中标候选人协议实施能力进行实地考评核准。若在考评中如发觉投标文件中有弄虚作假将取消其中标候选人资格并没收投标确保金。如发觉投标单位产品在我区使用有质量问题，而且未处了处理亦取消其中标候选人资格..3.11.7.4中标人收到中标通知书后，应在签署协议前必需以现金形式向招标人提交金额为中标协议总额5%履约确保金。履约确保金在经监理人、发包人和相关质监部门对设备进行调试验收合格后28天内退还。..2

2协议条款

除本招标文件明确要求条款外，其它未尽事宜待确定中标人后再行约定。2.1定义本文件中所用下列名词含义在此给予确定。2.1.1“发包人”是指某某县水利局，包含该法人法定代表人、法人继任方和法人受让方。2.1.2“承包人”是指(承包人法定名称)，包含该法人法定代表人、法人继任方和法人受让方。2.1.3“协议”是指本文件中全部部分。2.1.4“协议价格”是指在本协议2.4款中要求部分。2.1.5“生效日期”是指本协议２.16款中所要求协议生效日期。2.1.6“技术资料”是指协议设备及其相关制造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导等文件(包含图纸、多种文字说明、标准)，和本协议要求用于协议设备正确运行和维护文件。2.1.7“协议设备”是指承包人依据协议所要供给机器、装置、材料、物品、专用工具、备品备件和全部多种物品，如本协议所列示和要求。2.1.8“性能验收试验”是指为检验本协议要求系统性能确保值按本协议要求所进行试验。2.1.9“初步验收”是指当性能验收试验结果表明已达成了协议要求确保值后，发包人对协议设备验收。2.1.10“最终验收”是指发包人对协议设备确保期满后验收。2.1.11“日、月、年”是指公历日、月、年；“天”是指二十四小时，“周”是指7天。2.1.12“技术服务”是指由承包人提供和本协议设备相关工程设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修时对应技术指导、技术配合、技术培训等全过程服务。2.1.13全部协议设备交货验收地点为各标段施工现场。2.1.14“备品备件”是指依据采购协议提供备用部件。2.1.15“书面文件”是指任何手稿、打字或印刷有印章和／或署名文件。2.1.16“分包商”或“分供货商”是指由承包人将协议供货范围内任何部分供货分包给其它法人及该法人继任方和该法人许可受让方。2.1.17“最终一批交货”是指该批货物交付后，使得协议设备已交付货物总价值达成协议设备价格98％以上，而且余下未交设备不影响整个系统安装、调试和性能验收试验。2.1.18“设备缺点”是指由承包人引发本协议设备达不到本协议要求性能、质量标准要求情形。2.2协议标本协议所订设备将用于某某水电站增效扩容改造工程。2.2.1设备名称、规格(型号)、数量详见本招标文件第四章。2.2.2凡承包人供给设备须是全新，要求承包人提供设备材料必需是原生产厂注册生产成品货物，招标人不接收承包人在非原生产厂注册地设置分厂生产成品货物。2.2.3采购设备技术经济指标和性能和采取技术规范按本招标文件第五章技术条款。2.2.4承包人提供协议采购设备供货范围按招标文件第四章要求和本协议要求。2.2.5承包人提供技术资料和技术服务按本招标文件第五章技术条款。2.2.6承包人提供设备运输及保险。2.3供货范围2.3.1协议供货范围见本招标文件第四章。2.3.2协议供货范围包含了全部设备、技术资料、备品备件，但在实施协议过程中如发觉有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是承包人供货范围中应该有，而且是满足技术条款对协议设备性能确保值要求所必需，均应由承包人负责将所缺设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，且不发生费用问题。2.4协议价格本协议价格包含协议设备（含备品备件）、安装调试费、技术资料、技术服务、招标代理服务费等费用，还包含协议设备税费、运杂费、保险费、运抵交货地点费用、现场检测检验费、人员培训费、售后服务费等和本协议相关全部费用。本协议总价在协议交货期内为不变价。2.5付款2.5.1本协议使用货币种类为人民币。2.5.2付款方法：银行转帐或电汇。2.5.3协议款支付：本协议有预付款。协议签署后七个工作日内发包人向承包人预付协议总价30%设备材料预付款。设备到货后，经发包人和承包人和监理共同按《设备清单及报价表》对全部设备进行清点，若到货设备数量、型号、规格和《设备清单及报价表》相符，且到货设备外观无缺损，可由监理（若无监理则由发包人签署）向承包人签署设备到货证实，承包人依据设备到货证实向发包人申请支付设备到货款。设备到货款为协议价50%（不含预付款）。整个项目安装调试完成后，进入试运行期。在此期间内,如承包商提供设备无故障或缺点,承包人可向发包人以书面形式提出初步验收申请,经发包人同意后,由发包人组织初步验收会,对系统进行初步验收,初步验收合格后十五个工作日内，发包人支付至货款总额95%。余下5%转为质量保修金，在质量保修期满后15天内付清。以上多种款项均由承包人向发包人提出申请后方可办理。在发包方每次支付货款之前承包方应开具上一次支付金额相等有效商业发票给发包方，不然发包方有权延期付款。2.6交货和运输2.6.1本协议设备交货期及交货次序应满足设备安装进度和次序要求，应确保立即和配套完整性。2.6.2交货地点：工程所在地业主指定地点。2.6.3设备交货期在签署协议书时另行约定。2.6.4交货时间每延误一天，承包人按协议总价5‰负担违约责任。误期时间从协议约定全部设备到货最终日期第二天起直到设备完成交货日期之间天数（不足一天按一天计算），其极限为协议价10％。发包人可从应向承包人支付任何金额中扣除此项赔款费或其它方法收回此款，此赔偿款支付并不能解除承包人应完成该项目标责任或协议要求其它责任，发包人也保留在该项目不能准期完成情况下要求承包人采取改善方法或更换承包人权利。2.7包装和标识2.7.1承包人交付全部货物要含有适合长途运输、数次搬运和装卸坚固包装。包装应确保在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击方法。若包装无法预防运输、装卸过程中垂直、水平加速度引发设备损坏，承包人要在设备设计结构上给予处理。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防腐蚀保护方法，以确保货物在没有任何损坏和腐蚀情况下安全运抵协议指定现场。产品包装前，承包人负责检验清理，不留异物，并确保零部件齐全。2.7.2多种设备松散零星部件应采取好包装方法，装入尺寸合适箱内，并尽可能整车发运以降低运输费用。2.8技术服务和联络2.8.1承包人应立即提供和本协议设备相关安装、调试、验收等对应技术指导、技术配合、技术培训等全过程服务。2.8.2承包人需派代表到现场进行技术服务，安装、调试和开启，并负责处理协议设备在安装调试、试运行中发觉质量及性能等相关问题。2.8.3承包人应在协议生效后7天内向发包人提交实施２.8.1和２.8.2款中要求服务工作组织计划一式两份。2.8.4承包人有义务在必需时邀请发包人参与承包人技术设计，并向发包人解释技术设计。2.8.5如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可提议召开会议，在通常情况下，另一方应同意参与。2.8.6各次会议及其它联络方法双方均应签署会议或联络纪要，所签纪要双方均应实施。如包含协议条款有修改时，需经双方法定代表人同意，以修改本为准。2.8.7承包人提出并经双方在会议上确定安装、调试和运行技术服务方案，承包人如有修改，须以书面形式通知发包人，经发包人确定后方可进行。为适应现场条件要求，发包人有权提出变更或修改意见，并书面通知承包人，承包人应给充足考虑，应尽可能满足发包人要求。2.8.8对盖有“密件”印章承包人、发包人资料，双方全部有为其保密义务。2.8.9凡和本协议设备相连接其它设备装置，承包人有提供接口和技术配合义务，并不由此而发生协议价格以外任何费用。2.8.10承包人派到现场服务技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作人员。发包人有权提出更换不符合要求承包人现场服务人员，承包人应依据现场需要，重新选派发包人认可服务人员。2.8.11因为承包人技术服务人员对安装、调试、试运行技术指导疏忽和错误和承包人未按要求派人指导而造成损失应由承包人负责。2.9质量确保2.9.1承包人应按招标文件要求设备性能、技术要求、质量标准向发包人提供未经使用全新产品。2.9.2承包人提供货物质量确保期按验收合格之日起计算。在确保期内因货物本身质量问题发生故障，承包人应负责无偿修理和更换零部件。2.9.3如在使用过程中发生质量问题，承包人在接到发包人通知后二十四小时内抵达发包人现场。２.10安装、调试、试运行和验收２.l0.1本协议设备由施工单位依据现场实际，承包人提供技术资料、检验标准、图纸及说明书，并进行安装、调试、运行和维修。整个安装、调试过程须在发包人现场技术人员监督下进行。关键工序须经发包人现场技术服务人员签字确定。２.10.2本协议设备安装完成后验收工作按技术条款要求进行。２.11保修和索赔２.11.1保修期是指协议设备签发初步验收证书之日起壹年(签最终验收证书)。２.11.2承包人确保其供给本协议设备是全新，设备造型符合安全可靠、经济运行和易于维护要求。承包人确保依据本协议所交付技术资料完整统一和内容正确、正确并能满足协议设备安装、调试、运行和维修要求。承包人为协议设备负担确保期应到发包人出具最终验收证书时止。２.11.3.本设备协议实施期间，假如承包人提供设备有缺点和技术资料有错误，或因为承包人现场技术人员错误和疏忽，造成系统无法正常运行，承包人应立即无偿更换零部件。２.11.4协议要求确保期满后，由发包人在10天内出具协议设备确保期满最终验收证书交给承包人。２.12税费２.12.1依据国家相关税务法律、法规和要求，承包人应该交纳和本协议相关税费，由承包人负担；２.12.2本协议价格为含税价。承包人提供设备、技术资料、服务(也包含运输)、进口设备／部件等全部税费(包含保险费)已全部包含在协议价格内，由承包人负担。２.13协议变更、修改、中止和终止２.13.1本协议一经生效，协议双方均不得私自对本协议内容(包含附件)作任何单方修改。但任何一方均能够对协议内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充提议。该项提议应以书面形式通知对方并经双方签字确定。假如该项修改改变了协议价格和交货进度，应在收到上述修改通知书后5个工作日内，提出影响协议价格和／或交货期具体说明。双方同意后经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)签字后生效。将修改后相关部分抄送原协议相关单位。２.13.2假如承包人有违反或拒绝实施本协议要求行为时，发包人将用书面通知承包人，承包人在接到通知后3天内确定无误后应对违反或拒绝实施本协议行为作出修正，假如认为在3天内来不及纠正时，应提出修正计划。假如得不到纠正或提不出修正计划，发包人将保留中止本协议一部分或全部分权利。对于这种中止，发包人将不出具变更通知书，由此而发生一切费用、损失和索赔将由承包人负担。假如承包人违约行为本协议其它条款有明确要求，则按相关条款处理。２.13.3假如发包人行使中止权利，发包人有权停付到期应向承包人支付中止部分款项，并有权将在实施协议中预付给承包人中止部分款项索回。２.13.4在协议实施过程中，若因国家计划调整而引发本协议无法正常实施时，承包人和／或发包人能够向对方提出中止实施协议或修改协议相关条款提议，和之相关事宜双方协商办理。２.13.5因发包人原因要求中途退货，发包人应向承包人偿付违约金，违约金为退货部分设备价格5％并赔偿承包人由此产生直接经济损失。２.13.6因承包人原所以不能交货，承包人应向发包人偿付违约金，违约金为不能交货部分设备价格5％并赔偿发包人由此产生直接经济损失。２.13.7假如承包人破产、产权变更(被吞并、合并、解体、注销)或无偿还能力，或为了债权人利益在破产管理下经营其业务，发包人有权立即书面通知承包人或破产清算管理人或协议归属人终止协议，或向该破产管理人、清算人或该协议归属人提供选择，视其给出合理忠实推行协议确保情况，实施经过发包人同意一部分协议。２.13.8若２.13.7款考虑情况确实发生，发包人有权从承包人手中将和本协议设备相关工作接管并收归已经有，并在合理期限内从承包人现场房屋中迁出全部和本协议设备相关图纸、说明和材料，这些东西全部权已属发包人，承包人应给发包人提供全权处理并提供一切合理方便，使其能搬走上述这类图纸、说明和材料，发包人对这种终止协议直接或间接引发对承包人任何索赔不负担责任。另外，双方应对承包人已经实际推行协议部分评价达成协议，并处理协议提前结束一切后果。２.14不可抗力２.14.1不可抗力是指：严重自然灾难和灾难(如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等)、战争(不管是否宣战)、叛乱、动乱等等。协议双方中任何一方，因为不可抗力事件而影响协议义务实施时，则延迟推行协议义务期限相当于不可抗力事件影响时间，不过不能因为不可抗力延迟而调整协议价格。２.14.2受到不可抗力影响一方应在不可抗力事故发生后，立即将所发生不可抗力事件情况以传真或电报通知另一方，并在10天内将相关当局出具证实文件提交给另—方审阅确定，受影响一方同时应尽可能设法缩小这种影响和由此而引发延误，一旦不可抗力影响消除后，应将此情况立即通知对方。２.14.3如双方对不可抗力事件影响估量将延续到30天以上时，双方应经过友好协商处理本协议实施问题(包含交货、试运行和验收等问题)。２.15协议争议处理２.15.1凡和本协议相关而引发一切争议，双方应首先经过友好协商处理，如经协商后仍不能达成协议时，则提交项目主管部门调解。如仍不能处理，能够提交仲裁委员会仲裁或向法院提出诉讼。２.15.2仲裁或诉讼地点：发包人所在地人民法院２.15.3仲裁裁决或法院判决对双方全部有约束力。２.15.4由上述过程发生费用除上述仲裁裁决或法院判决另有要求外，应由败诉方负担。２.15.5在进行仲裁或法院审理期间，除提交仲裁或法院审理事项外，协议仍应继续推行。２.16协议生效２.16.1本协议经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)签字，加盖双方单位公章即生效。本协议使用期：从协议生效之日起到签发“最终验收证书”并理赔完成货款两清之日止。２.17其它２.17.1本协议适使用方法律为中国法律。２.17.2本协议所包含附件，是本协议不可分割一部分，含有相同法律效力。２.17.3协议双方负担协议义务全部不得超出协议要求，协议任何一方也不得对另一方作出有约束力申明、陈说、许诺或行动。２.17.4本协议列明了双方责任、义务、赔偿和补救条款。任何一方不负担本协议要求以外责任、义务、赔偿和补救。２.17.5双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本协议项下部分或全部权利或义务转让给第三方。２.17.6本协议项下双方相互提供文件、资料，双方除为推行协议目标外，均不得提供给和“协议设备”和相关工程无关第三方。２.17.7协议双方应指定二名授权代表，分别负责直接处理“本协议设备”技术和商务问题。双方授权代表名称和通讯地址在协议生效同时通知对方。２.17.8

3协议书

3.1协议书协议书(格式)__________________（发包人）为一方和_______________(承包人)为另一方同意按下述条款和条件签署本协议（以下简称“协议”）：1.协议文件。本协议所附下列文件是组成本协议不可分割部分：（1）协议协议书（包含补充协议）（2）中标通知书（3）协议条款（4）投标人提交投标报价书和履约保函（5）发包人招标文件（包含全部补充通知和答疑）；（6）承包人投标文件（包含技术部分和商务部分）；（7）设备供货范围及交货期一览表（8）图纸；（9）标准、规范、技术文件及技术条款；（10）偏差表（11）经双方确定进入协议其它文件。上列文件聚集并替换了本协议书签署前双方为本协议签署全部协议、会谈统计和相互承诺一切文件。2.协议金额。依据上述协议文件要求，协议总金额为____________元人民币。3.承包人确保根据协议要求全方面完成各项工作，并负担协议要求承包人全部义务和责任。4.发包人确保根据协议要求付款并负担协议要求发包人全部义务和责任5.协议生效。本协议经双方法定代表人或其委托代理人签字盖章后生效。6.本协议一式____份，其中正本贰份，双方各执一份，副本___份，发包人执___份，承包人执___份，其它由发包人分送相关单位。发包人：(单位名称)承包人：(单位名称)(盖单位章)(盖单位章)法定代表人：(署名)法定代表人：(署名)(或委托代理人)(或委托代理人)地址：地址：网址：网址：电话：电话：传真：传真：邮政编码：邮政编码：开户银行：开户银行：帐号：帐号：4设备供货范围

4.1设备供货范围供货范围编号项目名称单位数量备注1发电机电压设备1.1发电机及励磁PT柜（KYN28-12）面21.2发电机进线柜（KYN28-12）面21.3主变进线柜（KYN28-12）面11.4厂变进线柜（KYN28-12）面11.56.3KV母线PT柜（KYN28-12）面11.6发电机中性点CT柜（KYN28-12）面22控制保护设备2.1发电机保护屏（微机型)面12.2主变线路保护屏（微机型)面13计算机监控系统3.1工作站套13.2公用LCU面13.3机组LCU面23.4水轮机端子转接箱个13.5蝶阀控制箱个23.6打印机套13.7自动化元件套24直流系统4.1直流电源柜面15低压配电装置5.1电源进线及公用配电柜面15.21G/2G电源柜面16电缆6.1动力电缆（阻燃性）项1没有具体数量，请业主定是否招标？6.2控制电缆（屏蔽/阻燃性）项16.3电缆防火项1注：（1）供货设备具体技术要求详见对应技术条款。（2）以上供货包含设备（含备品备件、易损件、专用工具）费、装卸费、运输费、保险费、安装调试费、技术资料、技术服务、招标代理费等费用，而且协议价格在协议交货期内固定不变。4.2本项目其它要求4.4.①中标人须按招标文件要求提供未经使用全新产品。②交货措施：设备到货后，经发包人和承包人和监理共同按《设备清单及报价表》对全部设备进行清点，若到货设备数量、型号、规格和《设备清单及报价表》相符，且到货设备外观无缺损，可由监理（若无监理则由发包人签署）向承包人签署设备到货证实，承包人依据设备到货证实向发包人申请支付设备到货款。③中标人提供设备在30天试运行期内如出现故障无法修复或同一设备反复三次同一故障，该设备作退货处理。4.①中标人必需实施“三包”，无偿送货上门。同时向招标人提供全部设备完整技术资料，包含技术说明书、操作使用说明书和维修说明书等。②中标人对全部设备提供十二个月无偿保修，并提供终生技术支持及设备维修。③在招标人提出售后服务请求后，中标人必需在二十四小时内到现场服务。如故障严重，一时无法修复，中标人必需提供代用具，避免影响用户使用。

5技术条款1.综合说明1.1概述马山县在广西壮族自治区中部大明山北麓和红水河中段南岸，地处东经107°41′至108°29′，北纬23°24′至24°2′，东和忻城县、上林县接壤，西靠平果县，南临武鸣县，北和全部安瑶族自治县隔红水河相望。县境东西最大横距约80km，南北最大纵距约50km，总面积2345～2363km2。某某水电站在某某县北部，距某某县城23公里。电站枢纽工程建于王秀河和红水河交汇处，在大化电厂下游500米左右。1978年开工，1982年2月15日建成，装机容量为2×630KW，发电运行至今已经有29年历史，工程以发电为主。现拟将旧机组增效扩容改造，装机容量为2×630，增效扩容改造后，多年平均发电量为506万，比改造前增加148万。1.2水文1.2.1流域概况东风电站建于王秀河和红水河交汇处，王秀河又名周鹿河，王秀河是红水河一级支流。起源于周鹿镇武平村，流经周鹿、周水、坛利、石塘、南邦、龙口、古感等村，和里龙支流，岑马支流，单弓支流及坡梅泉水汇合而成，从西南往东北大化县古感镇汇入红水河。全长41.2公里，流域集水面积267.5平方公里，平均流量为3.5m3/s，枯水期平均流量1.5m3/s。全线经过丘陵地带，属地面径流，落差73米，河流坡降为2.19%0。该河在明清时代已利用引水浇灌，较出名水坝有首快、那兴、伏站等简易水坝，还在有落差河段上安装竹筒水车提水浇灌。1.2.2气象某某县地处亚热带，北回归线贯穿县境内，属湿热多雨热带季风性气候，夏季高温多雨，夏湿冬干，有显著季节性改变。据某某县气象部门提供1957～1980年统计资料，年平均气温21.3℃，气温最冷是一月份，月平均气温12.2℃，最热是七月，月平均气温28.3℃。某某县平均年降雨量为1667.1mm，最大年1959年为2060mm，最少年为1976年为1285.7mm；平均年蒸发量为1614mm，最大年蒸发量为1963年1820.4mm，最小年为1962年1245.8mm。1.2.3基础资料某某水电站建于王秀河和红水河交汇处，在大化电厂下游500米左右。1978年开工，1982年2月15日建成，装机容量为2×630KW，发电运行至今已经有29年历史，工程以发电为主。电站枢纽工程由主坝、副坝、王秀河排洪道、电站厂房、尾水隧洞等组成。主坝长18米，坝顶高程153.5米;副坝长11米,坝顶高程153.8米;主副坝高17.5米,坝顶宽1.2米;厂房为圆筒式,直径14米深31米,墙体为钢筋混凝土结构,厚2米;溢洪道装有10扇宽3.5米、高1.8米人力启闭闸门,闸门顶高程154.1米,溢洪道型式为宽浅式,出口宽20米,出口底板高程151.5米。水库总库容为1012万米3，库内正常高水位为153.5米,校核洪水位159.9米；设计洪水位156.4米,发电限制水位146.0米。1.2.4径流东风水电站含有发电，防洪等综合效益，坝址以上集雨面积267.5平方公里，总库容1012万立方米，多年平均降雨量为1600mm,多年平均径流深800毫米，多年平均径流量5.88m3/s；设计洪水流量4.78m3/s；枯流量1.5m3/s。1.2.5洪水东风水电站地处亚热带，属湿热多雨亚热带季风气候区，产生大暴雨天气系统关键有锋面、切变、台风等类型，汛期为4～9月，汛期降雨量占整年雨量76%左右，洪水时空分布和暴雨发生基础一致，每十二个月4～9月份为洪水期，灾难性洪水通常发生在5～8月份，5～8月降雨占整年雨量60%左右。大龙洞水库流域汇流时间短，洪水暴涨暴落，洪水较暴雨约滞后1～3小时，一场洪水过程通常为1～2天，展现暴涨暴落山区性河流特征。1.3工程地质1.3.1地形地貌电站地形由低至高地貌单元依次为基岩漫滩、一级基座阶地、低缓丘陵。低缓丘陵山顶高程169m～202m，地形坡度200～350。1.3.2地层岩性地层关键为第四系和三迭系下统，依据岩性组合情况及相互所占百分比，可将三迭系下统(T1)地层分为14层和24小层，厂坝区关键分布T1114-2～T14-3共13小层。1.4电气工程1.4.1电站基础情况东风水电站在王秀河和红水河交汇处，总装机容量为1260kW，于1982年建成投产。1.4.2电气主接线东风水电站原主接线采取“两机一变”扩大单元接线方法，6.3kV侧为单母线不分段，每台发电机采取一面GG1A（F）型固定式户内开关）做为发电机进线，主变低压侧无断路器只设隔离开关。35kV侧设有一回出线。主变高压侧及线路断路器为DW6-35/600型多油断路器。东风水电站此次技术改造不改变接入系统方法，一次电气部分技术改造关键有以下几方面：（1）原变压器KVA台，已运行30年，满载运行时运行温度较高，考虑设备安全问题，只能减负荷运行。加上经济快速发展，近区供电负荷增幅效大。计划更换3000KVA变压器一台。（2）此次技改拟更换为KYN28型金属铠装中置式开关柜，。（3）此次技改拟更换为GGD型低压配电柜，GGD型开关柜含有结构紧凑，通用性强，灵活可靠等优点。此次技改共更换GGD型低压抽出式开关柜2面。（4）将站内传统直流系统和励磁系统进行更换。（6）将原35kV侧DW6-35型多油断路器更换成六氟化硫断路器。电气主接线详见图《DF-JG-初-01》。1.4.3关键电力设备（1）技改后1#、2#发电机技术参数：发电机型号：SFW630-12/1430额定功率：630kW额定电压：6.3kV额定电流：72A额定频率：50Hz功率因数：0.80额定转速：500r/min飞逸转速：1210r/min纵轴超瞬变电抗：≤0.20相数：三相定子接法：Y绝缘等级：B励磁方法：静止可控硅励磁（2）技改后变压器参数：变压器参数以下：主变型号：SF11-3000/35额定容量：3000kVA额定电压：38.5±5%/6.3kV阻抗电压：6.5%接线组别：Yd11空载损耗：2.48kW负载损耗：21.00kW（3）发电机电压设备电站高压开关柜原选择GG1A（F）型固定式户内开关柜，该型开关柜含有基础“五防”闭锁功效，但无法实现“微机五防”闭锁功效，且柜顶母线外露，大部分设备如电压互感器为含油产品，安全方面存在隐患。此次技改拟更换为KYN28型金属铠装中置式开关柜，柜体为全封闭结构，外壳防护等级达成IP4X，内部元件如断路器、PT、CT等均选择无油化产品，开关柜可实现“微机五防”闭锁功效，含有占地面积小、运行安全可靠、方便灵活等优点。（4）厂用低压配电设备东风水电站低压开关柜原选择PGL型开关柜，屏后为敞开式结构，安全可靠性差。元件老化现象较严重，加上原设计水泵电机均采取磁力开启器在现场开启控制，因为现场较为潮湿，运行可靠性亦较差。此次技改拟更换为GGD型低压配电柜，GGD型开关柜含有结构紧凑，通用性强，灵活可靠等优点。此次技改共更换GGD型低压抽出式开关柜2面，其具体接线详见图DF-JG-初-07。GGD型低压配电柜部署在中控室内，其具体部署及安装详见图DF-JG-初-08。（5）35kV电压设备现运行35kV断路器均为DW6-35型多油断路器，此种断路可靠性较差，而且维护费用较高，现在更换为性能和可靠性更高LW-40.5KV/630A/20A型六氟化硫路器。（6）电力电缆及控制信号电缆原设计选择低压电力电缆是铝芯材料，经十多年运行，电缆接头处及导线已氧化受损，威胁到电站安全运行，故此次技改设计选择铜芯电缆更换原有低压电力电缆。电缆型号选择VV22-0.6/1kV型，电缆长度约1000米原设计采取控制及信号电缆为无屏蔽电缆，技改后因为采取综合自动化微机监控保护装置，对信号干扰有严格要求，所以技改设计选择含有屏蔽功效控制、信号电缆，原电站控制、信号电缆需更换。控制、信号电缆选择KVVP2型铜芯聚氯乙烯绝缘带屏蔽电缆，电缆长度约3000米1.4.4过电压保护及接地(1)过电压保护东风水电站过电压保护应符合DL/T621-1997《交流电气装置过电压保护和绝缘配合》要求。(2)接地东风水电站接地应符合DL/T621-1997《交流电气装置过电压保护和绝缘配合》要求。本电站接地关键包含保护接地、工作接地和防雷接地，上述三种接地装置连成一个总接地网。总接地装置由自然接地网和人工接地网组成。自然接地网关键利用水工建筑物中钢筋、引水压力钢管等自然接地体组成。本工程接地系统为小接地短路电流系统，其接地电阻值应按R≤120/I≤10Ω（I为流经接地装置入地短路电流A）校验。若原接地网老化，电阻值达不到要求时，可在轻易降低接地电阻空地采取扩大接地网面积方法或在尾水渠中敷设水下人工接地网并和厂房接地网相连，以满足接地电阻要求，若仍不能满足要求时，采取增加防腐降阻接地极方法来降低局部土壤电阻率，减小接地电阻。1.4.5综合自动化（1）计算机监控系统考虑到现在水电站控制和继电保护向微机保护方向发展，以提升控制质量和自动化水平，逐步实现水电站少人乃至无人值班。此次技改电站微机监控保护系统，按《继电保护和安全自动装置技术规程》标准进行保护配置。采取综合自动化装置选择一套技术成熟、运行稳定可靠水电站综合自动化装置，对厂房电气二次设备和辅助设备功效（包含保护、控制、测量、信号、自动装置等）进行集中组合和优化设计，其中包含：对机组及公用设备启、停机控制，工况监视；负荷分配，直到输电线路和输电线路运行全过程自动控制。正确和上级调度部门进行实时数据通讯等全方位自动监测，全方面替换传统继电保护方法，提升水电站设备安全运行可靠性，并在电站运行、管理水平上实现自动化。（1）系统组成：全站按全计算机监控进行总体设计和系统配置，系统投入运行后，使全站运行管理达成“无人值班、少人值守”标准。网络系统方案采取了PLC直接接入以太网总线，此方法大大提升了网络可靠性和速度，避免了PLC经过一体化机接入以太网速度瓶颈，并提升了系统独立性，使各个设备含有完全独立性。电站计算机监控系统采取开放式分层分布全厂集中监控方案。系统分为主控层、现地控制层。主控层和现地控制层之间通讯联络采取工业以太网连接方法，满足IEEE802.3(μ)标准。全部隶属设备配置全部含有优异性、可靠性和经济性。主控层由上位机等设备组成，负责完成全厂集中监控任务，其中包含综合自动化系统组态、维护、运行监视、操作、信息管理、远动和优化控制等。主控层设备部署在中央控制室；现地控制层由一系列水电站综合自动化装置组成，包含机组现地控制单元、公用现地控制单元、辅机控制单元、数字式电度计量单元等设备。负责完成机组运行监控、厂站设备运行监控任务，现地控制层设备靠近被控对象部署。本系统结构请查看附图计算机监控系统结构图（2）主控层特点A.软件方面系统软件可分为三大部分。即系统软件、基础软件、应用软件。系统软件WindowsXP操作系统语言及编译软件网络通讯级网络管理软件数据库软件基础软件WINCC7.0SP1ASIASQLServerSIMATICNET6.0应用软件实时时钟管理软件报表管理软件运行管理、指导软件B.硬件方面中控室上位机，关键功效包含对全厂设备管理、控制操作、图形显示等。运行值班人员经过22寸彩色液晶显示器能够对电厂生产、设备运行做实时监视，取得所需多种信息。经过鼠标及键盘实现对电厂全部设备操作控制。主机还负责整个电厂运行管理、数据库管理、综累计算和处理、事故故障信号分析处理。主机工作站还可用于系统维护和管理人员进行修改系统参数、定值，增加和修改数据库、画面和报表，并可用于操纵培训。主机兼工作站技术数据CPUIntel双核处理器，主频为3GHz内存DDR22GB硬盘7200RPM250GB光驱16×DVDROM接口8个USB2.0接口、1个语音卡接口

1个百兆网卡接口、1个串行通讯接口显卡1块高密度图形卡鼠标键盘光电鼠标、标准键盘（3）现地控制层配置现地控制层设备关键由现地控制单元（LCU）组成，LCU依据其监控对象不一样可分为2大类，即机组LCU、公用LCU，分别完成机组运行监控及全厂辅助设备监控。机组LCU：用于水轮发电机组及电液调速器、励磁调整器等辅机设备监视及控制，机组LCU数量依据电站机组数量配置，每台机组对应配置一套机组LCU公用LCU：用于全厂公用设备及开关站断路器监控。全站共配置一套公用LCU;LCU关键完成对被监控设备就地数据采集及监控功效，其设计能确保当它和主站级系统脱离后仍然能在现地实现对相关设备监视和控制功效。当其和主站级恢复联络后又能自动地服从主站级系统控制和管理。现地控制单元为电站监控系统全分布式结构中智能控制设备，由它实现监控系统和电站设备接口，完成监控系统对电站设备监视、控制。它能够作为所属设备独立监控装置运行，当现地控制单元和主控级失去联络时，由它独立完成对所属设备监控，包含在现地由操作人员实施监控及由现地控制单元。现地控制单元采取PLC作为关键控制元件，经过和各个专用功效装置相互配合完成多种所需要功效，系统设备间既紧密配合，又相对独立。PLC，使用是德国西门子系列PLC。该系列PLC模块化设计，结构紧凑，扩展方便，采取标准通讯接口，和外部设备能够自由通讯。处理器运行速度很高，对应速度快，运行机组程序周期仅为10mS。触摸屏，作为人机对话窗口，我们使用是7寸彩色屏幕。该触摸屏内置处理器，部分简单操作命令在触摸屏上便能够处理完全，无需在使用PLC。这么便能为PLC分担任务，使监控系统效率得以提升。触摸屏和PLC之间使用是工业以太网通讯接口，通讯速率比一般RS485通讯口要快上很多，从而避免了通讯流量大时，数据丢失，反应缓慢情况。同期装置，LCU内部较为关键一个装置，该装置质量直接影响到机组、断路器使用寿命及发电安全。正是本着这标准，我们同期装置使用是单对象自动准同期装置。该同期装置准同期时间短，响应速度快，能够在很短时间内抓住同期点，合断路器。同时我们还另外配置了一套手动同期装置，即使在不使用自动准同期装置情况下，仍然能够经过手动同期装置将机组并网。提升了系统可靠性。转速信号装置，用于测控发电机组转速、转速百分比、频率。有8路继电器接点输出，继电器状态分别由仪表面板8个发光管指示。可经过面板上LED数值显示元件直接设置和查看机组转速、转速百分比、频率、最大值，8路继电器参数值。温度测控仪，用于监视机组各个导瓦温度。该装置可同时测量、显示4路温度量。而且含有开关量双上限报警输出，RS485通讯口直接和PLC通讯，将温度传输至上位机显示、统计。原机组旁测温控制箱可取消或换为端子箱供信号线转接使用。交流采样装置，用于将PT、CT传输来电量信息转换为PCL能够识别电信号，经过RS485串口和PLC通讯。配有LED显示面板，可将采集数据直观显示出来，供运行人员查看。用于测量相/线电流、电压、中性线电流；三相有功功率，总有功功率；三相无功功率，总无功功率；三相视在功率，总视在功率；三相功率因数，总功率原因；频率；有功电度、无功电度、视在电度。压油泵控制系统，将调速器压油泵控制回路集成到机组LCU柜内，由机组LCU完成对调速器压油泵自动控制。有效降低用户投入成本。（4）监控系统组屏方法依据硬件体系设计标准和电厂机组实际控制需要，装置以下表。A主控层硬件配置（全站共配置1套主控层设备）操作职员作站DELL服务器2台显示器22寸液晶宽屏2台中央音响1台打印机A4激光网络打印机1台交换机16口交换机1台操作台2席1套B机组LCU硬件配置（全站共配置2套机组LCU设备，下表为单套配置）PLC模块可编程模块1套触摸屏7寸彩色屏1块自动同期装置单对象1套转速信号装置1套温度测控仪4路1套交流采样1套压油泵控制系统调速器压油泵控制系统1套双重供电交直流双重供电装置1套开出继电器26套C公用LCU硬件配置（全站共配置1套公用LCU设备）PLC模块可编程模块1块触摸屏7寸彩色屏1块交流采样2套双重供电1套手动同期装置1套GPS时钟1套开出继电器16套D现地控制单元I/O点数量配置表I/O类型I/O数量DI开入点DO开出点AI模拟量机组LCU62264公用LCU622641.4.6继电保护东风水电站现在有两个保护屏柜：1F、2F保护屏，主变、线路保护屏，放置于中控室。本方案保护系统改造范围为上述两面保护屏柜。为了降低改造量，突出改造经济性，我们依据东风水电站现在情况，提议保护系统配置两面屏：发电机保护屏（1F、2F)，主变线路保护屏，这两面屏均对应老屏柜位置进行摆放。改造过程只需要更换保护屏柜，原存在线缆均可使用。但要注意是，因为原电站无监控系统，那么需要考虑到监控部分信号、通讯电缆，到发电机转子大轴电缆（4芯，转子一点接地），直流电源电缆。变压器非电量信号电缆（重瓦斯、轻瓦斯等）。保护组屏方案：电站序号保护类别保护型号数量单位组屏方案备注11号发电机保护系统1台发电机保护屏（1面）主保护装置21台后备保护装置32号发电机保护系统1台主保护装置41台后备保护装置5主变压器保护系统1台变压器及线路保护屏(1面）主保护装置61台后备保护装置735KV线路保护装置1台35KV线路保护1.4.7二次接线(1)控制电站控制采取强电一对一控制方法，计算机监控系统操作、断路器操作回路、自动化元件操作回路和辅机操作回路均采取直流220V，简易常规和计算机监控经过选择开关共用出口电路，但采取各自独立控制电源，并能相互切除。(2)测量电站测量亦采取一对一方法，依据《电测量及电能计量装置设计技术规程》（DL/T5137—）配置全站测量仪表。因采取计算机监控方案，测量仪表配置合适简化。(3)同期发电机出口断路器作为同期点。LCU柜内设有微机自动准同期装置1套。机组正常开机并网时，使用是微机自动准同期装置。在微机自动准同期装置出现故障无法自动并网时，使用公用LCU上由同时检验继电器及整步表组成手动同期装置并网。大大提升了同期系统可靠性！(4)闭锁各级电压断路器和隔离开关装设电气防误操作闭锁，确保只有在断路器断开状态下才能分合其两侧隔离开关。隔离开关合接地开关之间有机械闭锁。而且在计算机监控系统钟设置防误操作闭锁检验。(5)信号（1）信号分为设备状态位置模拟信号及事故故障音响示字信号。（2）全部断路器设置位置信号。（3）发电机设置运行工况信号灯，能分别显示发电和停机状态。（4）事故和故障信号选择闪光报警装置，这类装置含有动作可靠、能耗低和报警程序智能化等特点。（5）全站信号系统由计算机监控系统实现，中控室操作职员作站配置语音报警装置。(6)电流电压互感器更换配置及关键技术参数（略）具体参数见主接线图《DF-JG-初-01》。(7)直流系统新直流系统厂用高频开关整流电源，配有微机监控系统、绝缘监视系统等新型直流电源，因为改造后发动机等出口开关均采取了真空断路器，直流负荷、冲击负荷大大降低，蓄电池可选择38AH小容量蓄电池组。同时将电压等级改为220V。直流屏中配有逆变模块，确保在全场停电后，任然能确保关键位置照明及关键设备供电。1.4.8通信现在通信比较发达，程控电话、移动电话全部作为和系统通信工具，能满足电站和系统通信要求。1.4.9电气设备部署更换、新增关键设备部署：（1）此次技改共更换KYN28型金属铠装中置式开关柜7面，其中原6.3kV高压柜5面，新增加6.3kV高压柜2面，累计7面，其具体接线详见图DF-JG-初-06。新高压开关柜仍部署在原GG1A（F）高压柜位置，移动2面发电机出口PT及励磁PT高压柜(将原厂房半空中部署)到原高压柜旁部署。其具体部署及安装详见图DF-JG-初-05。（2）干式环氧励磁变将部署于高压柜（机组出口PT,励磁PT柜）中，即安全又易于维护管理。确保室内高压设备无油化，提供防火能力。1G原励磁屏更换为全数字型微机励磁柜，安装位置由发电机层厂房移至低压配电屏旁（即中控室厂房层），便于运行人员观察操作。（3）1#机组LCU、1#发电机保护柜、2#机组LCU、2#发电机保护柜保护柜、主变线路保护屏、公用/升压站LCU、多功效计量屏、直流屏均部署在中控室。（4）更换35kV断路器、隔离开关、电压互感器均为户外安装，部署在升压站。（5）更换主变压器和厂用变压器按原位置安装部署。1.4序号项目名称及型号规格单位数量（一）电气设备及安装工程1发电机电压设备发电机及励磁PT柜(KYN28-12)面2发电机进线柜(KYN28-12)面2主变进线柜(KYN28-12)面1厂变进线柜(KYN28-12)面16.3KV母线PT柜(KYN28-12)面1发电机中性点CT柜(KYN28-12)面22控制保护设备发电机保护屏（微机型）面1主变线路保护屏（微机型）面13计算机监控系统工作站套1公用LCU面1机组LCU面2自动化元件套2水轮机端子转接箱个1蝶阀控制箱个2打印机套14直流系统直流电源柜面15励磁系统励磁变(SC9-50KA)台2励磁柜升级改造台1励磁柜面16调速系统自动刹车装置套2调速器升级改造台2油压控制箱个27低压配电装置电源进线及公用配电柜面11G\2G电源柜面18电缆动力电缆项1控制电缆项19电缆防火项1

6投标文件格式

6.1投标书及投标书附录6.1.1投标书前附表(格式)序号内容1投标人名称2投标总报价：￥大写：人民币3投标确保金(数额、是否已交付)：4对招标文件招标范围、协议条款、技术条款等实质性内容是否响应：（是或否）：5优惠条件：6其她：注：以上报价包含设备（含备品备件、易损件、专用工具）费、安装调试费、装卸费、运输费、保险费、技术资料、技术服务、招标代理费等费用，而且在协议交货期内固定不变。投标人：(盖单位章)法定代表人（或授权委托代理人）：(署名)年月日

6.1.2投标书投标书(格式)协议名称：某某水电站增效扩容改造工程机电设备采购协议协议编号：机电设备-02某某县水利局：我方认真研究了(项目名称)招标文件关键内容，并按要求提交了投标文件，原意负担招标文件中要求属我方全部义务。我方投标报价为人民币(大写)。一旦通知我方中标，我们确保和贵单位签定协议并确保根据文件中所要求时间完成全部承包项目，我单位投标报价包含设备及附件包装、装车(运杂费)、税金(保险)及安装调试、各项技术服务等和之相关一切费用在内，不再另行取费。我单位投标文件在开标之日起45天内有效。随同投标文件，我方递交金额为人民币元投标确保金作为我方投标担保，在上述要求使用期内，假如我单位撤回投标文件，未按要求时间和你方签署协议和补充协议、未按要求立即向你方提交足够协议履约保函，你方有权将没收上述投标确保金。我们完全了解，你方不确保报价最低投标人中标。我们同意负担直至协议签署时为止我方投标所花费一切费用。投标人：(盖单位章)法定代表人(或委托代理人)：(署名)年月日地址：邮政编码：E--mail：电话：传真：

6.1.3投标确保金收据复印件6.1.4营业执照（复印件）6.1.5授权委托书授权委托书(格式)某某县水利局：兹委托(被委托人姓名、职务)(居民身份证编号：)为我单位委托代理人，代表我单位出席开标会、就（协议名称）协议(协议编号：)签署投标文件、进行协议谈判、签署协议和处理和之相关一切事务，其署名真迹、印章样式如本授权委托书末尾所表示，代理人无转委权，特此证实。授权委托单位：（名称）(盖单位章)法定代表人：（署名、盖章）委托代理人：（署名、盖章）年月日说明：本招标项目标一个投标人只能委托一个代理人，以投标文件中委托书为准，其它委托书无效。

6.2设备清单及报价表6.2.1说明设备清单应和投标须知、协议条款和技术要求技术条款等招标文件一起参考阅读。报价表中均以人民币元报价。报价已包含了招标文件要求供货设备、材料及其隶属件、协议要求义务全部费用。包含了协议设备生产、出厂试验和检验、包装运输、仓储、保管、装卸、保险费用、招标代理费，现场检验检测费技术接口协调和配合、售后服务、人员培训、质量确保等技术服务费用，和完成这些工作人员劳务费、差旅费及其多种税费，还包含卖方完成本协议风险和保险等协议所要求全部责任和义务。

6.2.2设备清单报价表设备清单报价表（格式）序号投标品目数量①货物全称、品牌生产厂家及国别型号规格、技术参数、性能配置单价（元）②单项合价（元）③=②×①备注标准配置部件附加部件1……N累计.总报价（大写）：（￥元）投标人：(盖单位章)法定代表人(或委托代理人)：(署名)年月日

6.3偏差表技术规格偏差表（格式）请按所投产品实际技术参数，逐条对应《招标文件》“4招标设备清单”和“5技术条款”中要求技术要求认真填写本表（本表仅指《招标文件》“设备供货范围一览表”中设备技术参数不明确或有误和所需设备已停产，投标人有替换产品或升级产品和有更高配置）序号货物名称或技术条款招标文件要求投标规格偏差说明投标人：(盖单位章)法定代表人(或委托代理人)：(署名)年月日

6.4售后服务承诺书由投标人就所投项目按“4招标设备清单及5技术条款”及本招标文件附件一售后服务及要求自行分别填写。投标人：（盖单位章）法定代表人(或)授权代理人：（签名）年月日6.5近二年已完或正在推行协议过程中，所介入诉讼或仲裁情况；6.6投标人资格审查内容由投标人依据招标文件附件一中要求及本身实际情况分别填写。尤其提醒：投标人必需对其在投标文件中所附全部材料真实性负责。必需时，投标人必需按时提供材料原件供招标人和招标投标行政监督和管理机构审验，一旦发觉投标人有弄虚作假行为，将取消其投标或中标资格。

某某水电站增效扩容改造工程机电设备采购投标人资格审查内容此次招标项目采取资格后审方法，资格审查在开标后评标前进行，只有经过了资格审查投标人才能进入评标。一、潜在投标人资格合格必需条件：(1)资质条件：中国注册（指按国家相关要求要求注册），生产或经营此次采购货物含有独立法人资格生产厂家或供给商，Ⅰ标段为注册生产或经营水轮发电机机组相关设备企业，近5年在中国有1个及以上电站，容量1000KW及以上，转速250～500转/分水轮发电机运行业绩；Ⅱ标段为注册生产或经营高低压开关柜或计算机监控系统等电气设备企业，近3年有水电站开关柜运行业绩。若投标人为供给商，应含有生产厂家对此次采购货物销售授权书。(2)财务要求：投标人近3年（～）经会计师事务所或审计机构审计财务会计报表累计亏损额不超出本单位注册资金（新设置企业除外）。(3)信誉要求：在最近十二个月(开标之日前十二个月)内无骗取中标或重大安全事故或重大工程质量事故或停业处罚统计。(4)此次招标不接收联合体投标。二、其它要求投标申请人所提供全部资料必需真实、正确、具体，方便招标人做出正确判定，投标申请人须完全依据本资格审查文件中要求，并对所递交资格审查申请书负责。假如没按要求在资格审查申请书中提供具体证实材料或所提供资料不真实，全部将视为资格审查不合格。招标人对投标申请人现场考察情况和以往类似工程信誉也将作为资格审查关键依据。只有资格后审合格投标人投标文件才能进入评标阶段。招标人和招标代理机构对资格后审不合格投标人不负担解释责任。三、潜在投标人请按下列内容提供资格审查资料：1、企业介绍（包含组织机构、生产能力、设备、厂房、人员等）;2、《企业法人营业执照》副本复印件;税务登记证副本复印件；3、生产厂家对此次采购货物销售授权书；4、质量确保体系及其质量认证证实复印件（若有）；5、省级或省级以上质量检验部门出具同类型产品质量检验汇报复印件；6、业绩证实资料（附证实材料复印件并加盖单位公章）；7、企业近三年（、、）经审计财务报表复印件（新注册企业除外）；