建设工程施工合同书样本(2024版)

编号：__________建设工程施工合同书样本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建设工程施工合同书样本(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同当事人1.2合同签订依据1.3合同宗旨1.4合同适用范围第二章：词语定义与解释2.1词语定义2.2解释规则第三章：工程概况3.1工程基本情况3.2工程地点3.3工程规模3.4工程投资估算第四章：合同当事人义务4.1发包人义务4.2承包人义务第五章：合同价格5.1合同价格构成5.2价格调整机制5.3支付方式与支付时间第六章：工期与进度6.1合同工期6.2进度计划6.3工期延误及延长第七章：质量与标准7.1工程质量要求7.2质量保证措施7.3质量验收第八章：材料与设备8.1材料设备供应8.2材料设备质量要求8.3检验与验收第九章：安全生产与环保9.1安全生产要求9.2环保要求9.3安全事故处理第十章：违约责任10.1违约行为10.2违约责任认定与承担10.3违约赔偿金额计算第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁或诉讼地点11.3仲裁或诉讼时效第十二章：合同的变更、解除与终止12.1合同变更12.2合同解除12.3合同终止第十三章：合同的生效、修改与解除13.1合同生效条件13.2合同修改13.3合同解除第十四章：其他条款14.1保密条款14.2不可抗力14.3合同的转让14.4附件合同编号_________第一章：总则1.1合同当事人1.1.1发包人：指_________（发包人全称）1.1.2承包人：指_________（承包人全称）1.2合同签订依据1.2.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规订立。1.2.2本合同的签订，双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。1.3合同宗旨1.3.1本合同的宗旨是明确双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。1.4合同适用范围1.4.1本合同适用于_________工程（工程全称）的施工。第二章：词语定义与解释2.1词语定义2.1.1工程：指本合同约定的_________工程（工程全称）。2.1.2合同金额：指本合同约定的工程总价款。2.1.3工期：指本合同约定的工程开工日期至竣工日期。2.2解释规则2.2.1本合同中使用的词语，如无特殊说明，均应按本章节的定义与解释执行。第三章：工程概况3.1工程基本情况3.1.1工程名称：_________工程（工程全称）3.1.2工程地点：_________（工程地点）3.1.3工程性质：_________（工程性质）3.1.4工程规模：_________（工程规模）3.2工程地点3.2.1工程具体地点为：_________（详细地址）。3.3工程规模3.3.1工程总占地面积为：_________平方米。3.3.2工程总建筑面积为：_________平方米。3.4工程投资估算3.4.1工程总投资估算为：_________元人民币。第四章：合同当事人义务4.1发包人义务4.1.1提供施工场地：发包人应保证承包人能按时进入施工场地进行施工。4.1.2办理相关手续：发包人应负责办理工程所需的所有审批、核准或备案手续。4.1.3支付合同价款：发包人应按合同约定及时支付合同价款。4.2承包人义务4.2.1按约施工：承包人应按合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工。4.2.2保障工程安全：承包人应确保工程施工过程中的安全，防止事故的发生。4.2.3负责工程资料：承包人应妥善保管工程施工过程中的所有技术资料。第五章：合同价格5.1合同价格构成5.1.1合同金额包括：工程总价款、变更价款、索赔价款和其他价款。5.2价格调整机制5.2.1价格调整的条件和方式按合同约定的条款执行。5.3支付方式与支付时间5.3.1支付方式：发包人应按合同约定的付款节点和比例支付价款。5.3.2支付时间：发包人应在每个付款节点前支付相应的合同价款。第六章：工期与进度6.1合同工期6.1.1工程开工日期：_________年_________月_________日。6.1.2工程竣工日期：_________年_________月_________日。6.2进度计划6.2.1承包人应按合同约定的时间节点提交工程进度计划。6.3工期延误及延长6.3.1工期延误的责任和处理按合同约定的条款执行。第八章：材料与设备8.1材料设备供应8.1.1发包人供应的材料设备：发包人应按照合同约定的时间和数量供应材料设备。8.1.2承包人供应的材料设备：承包人应按照合同约定的时间和数量供应材料设备。8.2材料设备质量要求8.2.1材料设备应符合国家或行业的质量标准。8.2.2材料设备到达施工现场后，由双方共同验收。8.3检验与验收8.3.1材料设备到达施工现场后，承包人应立即通知发包人进行验收。8.3.2发包人和承包人应共同进行材料设备的验收，并签署验收记录。第九章：安全生产与环保9.1安全生产要求9.1.1承包人应按照安全生产法律法规和合同约定，确保施工安全。9.1.2承包人应定期对施工人员进行安全教育和培训。9.2环保要求9.2.1承包人应按照环保法律法规和合同约定，确保施工过程中的环境保护。9.2.2承包人应采取有效措施，防止污染和损害环境。9.3安全事故处理9.3.1发生安全事故时，承包人应立即启动应急预案，采取有效措施进行处理。9.3.2安全事故的处理结果应报告发包人。第十章：违约责任10.1违约行为10.1.1发包人违约：发包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任。10.1.2承包人违约：承包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任。10.2违约责任认定与承担10.2.1违约责任的认定和承担按合同约定的条款执行。10.3违约赔偿金额计算10.3.1违约赔偿金额的计算按合同约定的条款执行。第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方发生争议时，应通过友好协商解决。11.1.2如协商不成，任何一方均可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。11.2仲裁或诉讼地点11.2.1仲裁地点为：_________（仲裁地点）。11.2.2诉讼地点为：_________（诉讼地点）。11.3仲裁或诉讼时效11.3.1提出仲裁或诉讼的时效为：_________个月。第十二章：合同的变更、解除与终止12.1合同变更12.1.1合同变更的条件和程序按合同约定的条款执行。12.2合同解除12.2.1合同解除的条件和程序按合同约定的条款执行。12.3合同终止12.3.1合同终止的条件和程序按合同约定的条款执行。第十三章：合同的生效、修改与解除13.1合同生效条件13.1.1合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同修改13.2.1合同的修改应经双方协商一致，并签订书面修改协议。13.3合同解除13.3.1合同的解除应符合合同约定的条件和程序。第十四章：其他条款14.1保密条款14.1.1双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密。14.2不可抗力14.2.1不可抗力的认定和处理按合同约定的条款执行。14.3合同的转让14.3.1合同的转让应经双方协商一致，并签订书面转让协议。14.4附件14.4.1合同附件包括：工程设计文件、施工图纸、技术规范等。（合同方签字盖章区域）甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________签订日期：_________年_________月_________日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定分包商甲方有权根据工程需要，指定分包商完成部分工程。承包人应接受甲方的指定，并按甲方提供的分包商名单与分包商签订分包合同。分包商的行为应视为承包人的行为，承包人对分包商的工程质量、安全、进度和费用等承担全部责任。1.2甲方监督权甲方有权对承包人的施工过程进行监督。承包人应接受甲方的监督，并按照甲方的要求提供施工进度、质量、安全等方面的资料和信息。甲方有权对承包人的施工质量、安全、进度等方面提出改进意见和建议，承包人应认真听取并及时采取措施予以改进。1.3甲方变更权甲方有权根据工程需要，对工程的设计、施工范围、工程量等进行变更。承包人应按照甲方的变更通知，及时调整施工计划，并承担因变更引起的额外费用。甲方变更通知应采用书面形式，并经双方确认。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量保障措施乙方应建立健全质量管理体系，确保施工质量符合国家或行业标准。乙方应定期对施工人员进行质量教育和培训，提高施工人员的质量意识和技术水平。乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，未经甲方同意，不得降低质量标准。2.2乙方安全生产措施乙方应建立健全安全生产管理体系，确保施工安全。乙方应定期对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和技术水平。乙方应按照合同约定的安全标准进行施工，未经甲方同意，不得降低安全标准。2.3乙方工程进度保证乙方应制定合理的施工进度计划，并按照计划进行施工。乙方应保证工程按期竣工，未经甲方同意，不得延期。乙方应按照甲方的要求，提供施工进度方面的资料和信息，接受甲方的监督。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介应按照合同约定的职责，公正、公平地处理合同争议和索赔事宜。第三方中介应具备相应的资质和能力，以确保合同争议和索赔处理的公正性和权威性。3.2第三方中介的选定甲方和乙方应共同选定第三方中介，并签订第三方中介服务合同。第三方中介的选定应遵循公正、公平、透明的原则，双方均有权提出候选机构，并通过协商确定。3.3第三方中介的决定效力第三方中介作出的决定，对甲方、乙方具有同等约束力。双方均应接受并执行第三方中介的决定，不得擅自变更或拒绝执行。如双方对第三方中介的决定有异议，应通过友好协商解决，或按照合同约定的争议解决方式处理。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.技术规范4.分包商名单5.施工进度计划6.安全生产管理体系文件7.质量管理体系文件8.第三方中介服务合同9.工程量清单10.材料设备供应清单11.合同变更协议12.合同解除协议13.违约赔偿计算公式二、违约行为及认定：1.发包人违约未按合同约定支付价款未按合同约定提供施工场地未按合同约定办理相关手续其他违反合同约定的行为2.承包人违约未按合同约定完成施工未按合同约定保证工程质量未按合同约定保证工程安全未按合同约定按期竣工其他违反合同约定的行为3.违约行为的认定违约行为的认定应依据合同约定的条款违约行为的认定应考虑合同的履行情况违约行为的认定应参照相关法律法规三、法律名词及解释：1.合同：指双方为实现特定目标，明确相互权利义务的协议。2.发包人：指委托他人完成工程的一方，负责支付工程价款和提供施工场地等。3.承包人：指接受委托完成工程的一方，负责施工和保证工程质量安全等。4.分包商：指承包人将其合同范围内的一部分工程转包给其他单位或个人完成。5.第三方中介：指在合同履行过程中，由双方共同选定的，负责处理合同争议和索赔的独立第三方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误原因：设计变更、材料设备供应延误、不可抗力等。解决办法：协商调整施工计划、增派施工人员、提前采购材料设备等。2.工程质量问题原因：施工不当、材料设备不合格、设计不合理等。解决办法：停工整改、更换不合格材料设备、设计变更等。3.安全事故发生原因：违反安全生产规定、操作不当、设备故障等。解