建筑施工合同范例协议书

建筑施工合同范例协议书合同编号：__________协议书一、工程概况1.1本项目位于__________________，占地面积__________平方米，总建筑面积__________平方米。1.2工程内容包括：__________________。1.3工程质量标准：__________________。二、合同主体2.1甲方（委托方）：甲方地址：__________________甲方联系人：__________________联系电话：__________________电子邮箱：__________________2.2乙方（承包方）：乙方地址：__________________乙方联系人：__________________联系电话：__________________电子邮箱：__________________三、合同价格3.1本项目合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2乙方在合同签订后__________日内向甲方提交工程预算书，经甲方审核确认后，按照预算书约定的价格执行。3.3合同价格包括但不限于：工程设计费、施工费、材料费、设备费、人员工资、税费、利润等。四、合同工期4.1工程预计开工日期：__________年__________月__________日。4.2工程预计竣工日期：__________年__________月__________日。4.3乙方应当按合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价的__________%。五、工程质量及验收5.1乙方应按照合同约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。5.2甲方有权对施工过程及工程质量进行监督检查，乙方应积极配合。5.3工程验收合格后，乙方应按照合同约定承担保修责任。六、付款及结算6.1甲方按照工程进度，分期向乙方支付合同价款。具体支付方式如下：（1）合同签订后__________日内，支付合同总价的__________%。（2）工程进度达到__________%时，支付合同总价的__________%。（3）工程验收合格后，支付合同总价的__________%。6.2乙方应当开具合法、有效的发票。6.3合同履行完毕后，甲乙双方按照约定进行结算。七、违约责任7.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。7.2甲方未按照约定支付价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。7.3甲乙双方因违约行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格之日终止。甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________签订日期：__________年__________月__________日附件：1.工程预算书2.施工图纸及相关技术资料3.甲方提供的施工场地及施工条件说明4.乙方资质证明文件5.其他与本项目有关的文件和资料合同编号：__________建筑施工合同范例协议书与第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程总价：____________________第二条乙方的义务和责任2.1乙方应按照甲方的要求，按时完成施工任务，并保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。2.2乙方应严格按照国家和地方的相关法律法规进行施工，确保施工安全，发生的安全生产事故由乙方承担全部责任。2.3乙方应承担施工过程中产生的废水、废气、固体废弃物处理等环保责任，确保不对环境产生污染。2.4乙方应遵守甲方的管理制度，服从甲方的协调和监督。第三条甲方的义务和责任3.1甲方应按照合同约定，及时向乙方支付工程进度款和竣工结算款。3.2甲方应负责办理工程所需的各种审批手续，并按时提供施工图纸、施工场地、施工条件等。3.3甲方应协助乙方解决施工过程中出现的问题，提供必要的支持和服务。3.4甲方应对乙方施工过程中的合理损失给予赔偿。第四条合同价格4.1双方同意，本合同的工程总价根据附件一《工程量清单》和附件二《工程单价》计算确定。4.2乙方报价应包含施工过程中的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、临时设施费、保险费等。4.3甲方支付给乙方的工程进度款和竣工结算款，应根据工程实际完成情况按照附件三《付款比例》进行支付。第五条工期5.1双方同意，本工程的合同工期为____个月，自开工令发出之日起计算。5.2乙方应按合同约定的工期完成施工任务。如乙方因自身原因导致工程延期，甲方有权按附件四《违约金计算方式》扣除违约金。5.3甲方应按合同约定的时间提供施工图纸、施工场地、施工条件等，如甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付延期违约金。第六条质量保修6.1乙方应对其施工的工程质量承担保修责任，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，详见附件五《质量保修书》。6.2乙方在保修期限内接到甲方提出的质量问题，应立即派员处理，如乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担修复费用。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且乙方完成所有合同义务之日终止。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________附件一：工程量清单附件二：工程单价附件三：付款比例附件四：违约金计算方式附件五：质量保修书合同编号：__________协议书一、工程概况1.1本项目位于________________，工程名称________________，工程内容________________。1.2工程规模：________________。1.3工程总投资：________________元。1.4工程质量标准：________________。1.5工程工期：自合同签订之日起至工程竣工交付之日止，共计________个月。二、双方的权利和义务2.1甲方的权利和义务（1）甲方应按照合同约定向乙方支付工程款，并保证支付的工程款符合国家相关法律法规的规定。（2）甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工图纸、施工技术要求等相关资料，并保证资料的真实性、完整性和合法性。（3）甲方应按照合同约定对乙方进行工程进度、工程质量、工程安全等方面的监督和管理。（4）甲方应按照合同约定及时处理乙方在施工过程中遇到的问题和困难，确保工程的顺利进行。2.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定完成本工程的施工任务，并保证施工质量符合国家相关法律法规和合同约定的标准。（2）乙方应按照合同约定保证施工安全，防止发生安全事故，确保施工人员的人身安全。（3）乙方应按照合同约定遵守国家的环保法规，做好施工现场的环保工作。（4）乙方应按照合同约定及时向甲方报告工程进度、工程质量、工程安全等方面的情况。三、工程价款及支付方式3.1本工程的价款为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。（1）合同签订后，甲方支付乙方工程款总额的________%。（2）工程进度达到________%后，甲方支付乙方工程款总额的________%。（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程款总额的________%。3.3甲方支付工程款时，应提供等额的正式发票。四、工程质量及验收4.1乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，并接受甲方、设计方及相关部门的检查和监督。4.2工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在工程进度达到________%时进行，最终验收在工程竣工后进行。4.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。五、违约责任5.1甲方未按照合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。5.2乙方未按照合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：________年________月________日一、附件列表：1.工程预算书：详细列出工程项目的预算，包括各项工程费用、材料费用、人工费用等。2.施工图纸及相关技术资料：包括施工图纸、设计方案、施工工艺等，用以指导施工过程。3.甲方提供的施工场地及施工条件说明：详细说明甲方提供的施工场地及相关设施，包括但不限于土地使用权、临时用地、施工用水电等。4.乙方资质证明文件：包括乙方的营业执照、资质证书、税务登记证等，用以证明乙方的合法经营资格。5.其他与本项目有关的文件和资料：包括但不限于工程招投标文件、合同协议书、施工现场的安全评估报告等。二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，包括但不限于延期交工、工程质量不符合约定等。2.甲方未按照约定支付价款，包括但不限于延迟支付、少支付、拒付等。3.甲乙双方未按照合同约定履行其他义务，如违反合同约定的保密条款、侵权行为等。三、法律名词及解释：1.合同法：是指调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：是指调整建筑活动过程中各方主体权利义务关系的法律规范总称。3.违约金：是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照约定或者依法应当承担的违约责任。4.保修责任：是指工程验收合格后，承包人对工程在保修期内出现的质量问题承担的修复和赔偿责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应合理安排施工计划，确保工程按期完成。如因特殊情况导致延误，应及时与甲方沟通，制定延期计划。2.工程质量问题：乙方应严格按照施工标准和规范进行施工，确保工程质量。如出现质量问题，应及时整改，并承担相应责任。3.付款纠纷：甲乙双方应严格按照合同约定的付款方式和时间进行支付。如发生付款纠纷，应及时协商解决，避免影响工程进度。4.合同履行过程中发生争议：通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：本合同适用于各类建筑工程项目，包括但不限于住宅、商业、办公楼、公共设施等。在签订合同时，甲乙双方应具备相应的资质和条件，并按照合同约定履行各自的权利和义务。一、附件列表：1.附件一：工程量清单2.附件二：工程单价3.附件三：付款比例4.附件四：违约金计算方式5.附件五：质量保修书二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定的工期完成施工任务，认定违约。2.乙方施工质量不符合国家相关标准和甲方要求，认定违约。3.乙方发生安全生产事故，认定违约。4.乙方未遵守甲方管理制度，认定违约。5.甲方未按合同约定支付工程进度款和竣工结算款，认定违约。6.甲方未按合同约定的时间提供施工图纸、施工场地、施工条件等，认定违约。三、法律名词及解释：1.建筑施工合同：指甲方将其拥有的建设项目施工任务委托给乙方施工的合同。2.工程量清单：指明细列出工程所需各项工程量及其相应数量的文档。3.工程单价：指完成单位工程量所需支付的价格。4.付款比例：指甲方支付给乙方的工程进度款和竣工结算款的比例。5.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应支付给对方的金钱。6.质量保修：指乙方对其施工的工程质量承担保修责任，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：如乙方因自身原因导致工程延期，甲方有权按违约金计算方式扣除违约金；如甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付延期违约金。2.工程质量问题：乙方在保修期限内接到甲方提出的质量问题，应立即派员处理，如乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担修复费用。3.付款问题：甲方应按合同约定的时间支付工程进度款和竣工结算款，如未按时支付，乙方有权依法追讨。4.施工安全管理：乙方应遵守甲方的管理制度，服从甲方的协调和监督，确保施工安全。五、所有应用场景：1.适用于甲方将建筑施工任务委托给乙方的场景。2.适用于乙方进行建筑施工，并按照合同约定完成施工任务的场景。3.适用于甲方按照合同约定支付工程进度款和竣工结算款，并提供施工图纸、施工场地、施工条件等场景。4.适用于乙方在施工过程中遇到工程延期、工程质量问题等需要解决的场景。一、附件列表：1.施工图纸和技术要求2.施工场地和条件的相关资料3.工程进度和质量监督报告4.安全事故和环保情况的报告5.工程验收记录和整改通知书6.工程款支付凭证和发票7.合同履行过程中的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款，认定违约。2.甲方提供的施工图纸和技术要求不真实、不完整或不合法，认定违约。3.甲方未按约定对乙方进行工程进度、工程质量、工程安全等方面的监督和管理，认定违约。4.乙方未按约定完成工程任务或施工质量不符合约定标准，认定违约。5.乙方未按约定保证施工安全和环保，认定违约。6.双方未按约定履行合同的其他条款，认定违约。三、法律名词及解释：1.建筑施工合同：指甲方委托乙方进行建筑施工，双方约定工程内容、工程质量、工程工期、工程价款等权利义务关系的协议。2.法人：指依法成立，具有独立法人资格的企事业单位或