苗圃景观施工合同签订判决上诉

苗圃景观施工合同签订判决上诉合同编号：__________一、工程概况1.1本项目位于____________________，占地面积约为____________________平方米。1.2工程内容包括：____________________（具体包括但不限于绿化、景观照明、步道、座椅、凉亭等设施）。1.3工程质量标准：符合国家、行业及地方相关法律法规、规范、标准及甲方的要求。1.4工程合同价款为人民币__________元整（大写：____________________元整）。二、合同工期2.1工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。2.2乙方应当按照合同约定的工期完成施工。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。三、质量保修3.1乙方对施工的工程质量承担保修责任，保修期限自工程竣工验收合格之日起算，保修期限为__________年。3.2保修期内，如工程出现质量问题，乙方应及时予以修复，并承担修复费用。如非乙方原因导致质量问题，乙方负责协助解决，相关费用按照实际情况承担。四、合同价款及支付4.1甲方分期支付乙方工程款，具体支付方式如下：（1）合同签订后__________日内，甲方支付乙方工程总价的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方工程款的__________%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款。4.2甲方支付的工程款，乙方应当开具等额的税务发票。五、违约责任5.1乙方未按照约定的工期完成施工的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价×0.1%×逾期天数。5.2乙方施工的工程质量不符合约定，乙方应当负责修复，并承担修复费用。如因乙方原因导致工程质量问题，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价×10%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且双方债务全部履行完毕之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.苗圃景观施工项目设计图纸2.苗圃景观施工项目施工方案3.乙方资质证明文件4.工程质量标准及验收规范5.税务发票6.工程进度报告7.工程验收报告8.违约金计算公式说明二、违约行为及认定：1.未按约定工期完成施工：乙方未按照合同约定的工期完成施工。2.工程质量不符合约定：乙方施工的工程质量不符合合同约定及国家、行业及地方相关法律法规、规范、标准。3.逾期支付工程款：甲方未按照合同约定的期限支付工程款。4.未按约定提供施工图纸及资料：乙方未按照合同约定的时间、数量和质量提供施工图纸及资料。5.擅自变更合同内容：未经甲方同意，乙方擅自变更合同约定的工程内容、规模、标准等。三、法律名词及解释：1.苗圃景观施工项目：指位于特定地点，由甲方投资，乙方施工的绿化景观工程。2.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当向对方支付的金钱。3.工期：指合同约定的乙方完成施工的时间。4.工程质量：指工程满足合同约定及国家、行业及地方相关法律法规、规范、标准的能力。5.保修期限：指乙方对施工的工程质量承担保修责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应制定合理的施工计划，确保按期完成施工。如因特殊情况导致工期延误，应及时与甲方沟通，并按约定支付违约金。2.工程质量问题：乙方应严格按照设计图纸和施工方案施工，确保工程质量。如出现质量问题，应及时修复，并承担修复费用。3.工程款支付问题：甲方应按照合同约定的期限和比例支付工程款。如甲方逾期支付，乙方可与甲方沟通，要求甲方支付工程款及违约金。4.施工图纸及资料提供问题：乙方应按照合同约定的时间、数量和质量提供施工图纸及资料。如乙方未按约定提供，甲方有权要求乙方立即提供，并可要求乙方支付违约金。5.合同变更问题：如乙方需变更合同内容，应提前向甲方提出申请，并经甲方同意后方可进行变更。如乙方擅自变更，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。五、所有应用场景：1.甲方为苗圃景观施工项目的业主，乙方为具备相关资质和经验的施工单位