净化施工合同的变更处理

净化施工合同的变更处理合同编号：__________净化施工合同的变更处理甲方：__________乙方：__________一、合同变更的范围和内容：1.1变更范围：本合同变更仅限于净化施工项目的施工内容、工程量、工期、质量标准、价款等方面的调整。1.2变更内容：具体变更内容如下：（1）原合同施工内容：__________（2）变更后施工内容：__________（3）原合同工程量：__________（4）变更后工程量：__________（5）原合同工期：__________（6）变更后工期：__________（7）原合同质量标准：__________（8）变更后质量标准：__________（9）原合同价款：__________（10）变更后价款：__________二、合同变更的程序：2.1甲方提出变更要求，并以书面形式通知乙方。变更要求应明确变更的内容、理由、期限等。2.2乙方收到甲方书面变更要求后，应在五个工作日内回复甲方，就变更内容提出意见和改进方案。2.3双方就变更内容达成一致后，应签订书面变更协议，并附上相关资料，作为本合同的附件。2.4乙方按照变更协议调整施工内容、工程量、工期、质量标准、价款等，并按时完成施工。三、合同变更的价款结算：（1）增加的施工内容或工程量，按照原合同约定的单价计算。（2）减少的施工内容或工程量，按照原合同约定的单价计算。（3）工期延长导致的费用，按照原合同约定的日工资计算。3.2乙方在完成变更后，应向甲方提交变更工程量清单和价款结算书，甲方应在收到后五个工作日内核实并支付变更价款。四、合同变更的违约责任：4.1甲方未按照约定时间支付变更价款的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×逾期付款天数×日利率。4.2乙方未按照约定时间完成变更施工的，应向甲方支付逾期完工违约金，违约金计算方式为：逾期完工工程量×原合同约定的单价×逾期完工天数。五、其他约定：5.1本合同变更协议自双方签字（或盖章）之日起生效。5.2本合同变更协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.变更协议2.变更工程量清单3.价款结算书4.相关专业资质证明文件5.施工图纸及设计方案6.工程量清单7.合同履行过程中的相关沟通记录二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定时间支付变更价款的，属于逾期付款违约行为。2.乙方未按照约定时间完成变更施工的，属于逾期完工违约行为。3.甲方未按照合同约定提供施工条件或所需资料的，属于违约行为。4.乙方未按照合同约定保证工程质量的，属于违约行为。5.双方未按照约定履行合同义务的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.净化施工项目：指对特定场所进行空气净化、水质净化等施工活动。2.变更协议：指对原合同内容进行调整和修改的书面协议。3.逾期付款违约金：指甲方未按照约定时间支付价款，需要支付给乙方的违约金。4.逾期完工违约金：指乙方未按照约定时间完成施工，需要支付给甲方的违约金。5.合同履行：指双方按照合同约定履行各自的权利和义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按照约定时间支付变更价款。解决办法：乙方可以与甲方沟通协商，要求按时支付价款；如协商无果，乙方可以依法向人民法院提起诉讼。2.问题：乙方未按照约定时间完成变更施工。解决办法：甲方可以与乙方沟通协商，要求按时完成施工；如协商无果，甲方可以依法向人民法院提起诉讼。3.问题：甲方未按照合同约定提供施工条件或所需资料。解决办法：乙方可以与甲方沟通协商，要求提供施工条件或所需资料；如协商无果，乙方可以依法向人民法院提起诉讼。4.问题：乙方未按照合同约定保证工程质量。解决办法：甲方可以与乙方沟通协商，要求保证工程质量；如协商无果，甲方可以依法向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类净化施工项目的合同变更处理。2.适用于甲方为净化施工项目的发包方，乙方为净化施工项目的承包方之间的合同变更处理。3.适用于涉及净化施工内容、工程量、工期、质量标准、价款等方面的合同变更处