工程清包施工合同格式

工程清包施工合同格式合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为工程项目业主，拥有上述工程项目的所有权和决定权，并委托乙方进行施工；乙方具备相应的施工资质和能力，愿意承担上述工程的施工任务。为了明确双方的权利和义务，保证工程质量和进度，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，经双方协商一致，签订本工程清包施工合同。第一条工程概况1.1工程名称：（项目全称）1.2工程地点：（项目地址）1.3工程规模：（项目规模）1.4工程内容：（项目内容）1.5工程预算：（项目预算）第二条合同价格2.1本工程清包施工合同价格为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2合同价格包括：人工费、材料费、设备费、施工机具使用费、现场管理费、税金等。2.3合同价格采取固定价格方式，不因市场价格变动而调整。第三条合同履行3.1甲方责任：（1）负责办理工程项目的相关审批手续，确保工程合法合规进行。（2）提供施工场地，负责场地的平整、排水、供电、供水等工作。（3）提供施工所需的设计图纸、施工方案等技术资料，并对乙方进行技术交底。（4）按照合同约定支付合同价款，包括但不限于进度款、质量保证金等。（5）协调解决施工现场的各项工作，确保工程顺利进行。3.2乙方责任：（1）按照合同约定进行施工，确保工程质量、安全、进度达到甲方要求。（2）严格按照设计图纸、施工方案进行施工，确保工程顺利进行。（3）负责施工现场的安全防护、环保措施，确保施工过程中人员安全和环境不受污染。（4）负责施工过程中的材料采购、设备租赁、人员管理等事宜。（5）接受甲方的监督和检查，及时整改存在的问题。第四条合同价款的支付4.1甲方按照乙方提交的进度报表，确认工程进度后支付进度款。4.2甲方在工程竣工验收合格后，扣除质量保证金，支付剩余合同价款。4.3甲方支付合同价款时，乙方提供等额的发票。第五条工程质量5.1乙方应当按照设计图纸、施工方案和国家相关标准进行施工，保证工程质量。5.2工程质量验收合格标准：（1）工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。（2）工程验收应符合设计文件及施工图纸的要求。（3）工程质量应满足使用功能和美观要求。5.3工程竣工验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收合格标准。第六条违约责任6.1甲方违约：（1）未按约定时间支付合同价款的，应支付违约金，违约金为应付款的1%。（2）未按约定提供施工场地的，应支付违约金，违约金为合同价的1%。6.2乙方违约：（1）未按约定时间完成工程的，应支付违约金，违约金为合同价的1%。（2）工程质量不合格的，应承担整改费用，并支付违约金，违约金为合同价的1%。第七条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且合同价款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________合同编号：__________合同双方：甲方：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________联系人：________________乙方：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________联系人：________________鉴于甲方为工程项目的业主，具备项目建设的相关资质和条件，并希望乙方承担该项目的清包施工；乙方具备相应的施工资质和能力，愿意承担该项目的清包施工。双方经协商，自愿签订本合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程项目名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：________________1.5工程质量标准：________________1.6工程工期：自开工之日起，至工程竣工交付使用之日止。第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2乙方在合同签订后，向甲方提交工程预付款为合同总价的一定比例（具体比例双方协商确定）。2.3乙方在工程进度达到双方约定的节点后，向甲方申请进度款。2.4工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同价款扣除预付款、进度款后的剩余款项。第三条乙方责任3.1乙方应按照合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工。3.2乙方应严格按照国家及地方有关法律法规、工程技术标准、规范和甲方要求进行施工。3.3乙方应自行负责施工现场的安全、环保、消防等工作，并承担相应责任。3.4乙方应保证工程质量，对施工过程中的质量问题及时整改，确保工程顺利通过验收。第四条甲方责任4.1甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款。4.2甲方应协助乙方办理工程所需的相关手续，包括但不限于规划、施工、验收等手续。4.3甲方应提供施工场地、临时设施、施工用水、用电等必要条件。4.4甲方应监督乙方施工过程，对乙方施工中出现的问题提出整改要求，并有权要求乙方及时整改。第五条工程变更及解除合同5.1合同履行过程中，如发生工程变更，双方应协商确定变更内容、价格和工期等。5.2合同履行过程中，如因不可抗力等因素导致合同无法履行，双方可协商解除合同。5.3合同解除后，乙方应按照合同约定办理工程移交手续，并承担相应责任。第六条违约责任6.1双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金。6.2乙方未按约定完成工程，甲方有权按约定扣除相应款项。6.3甲方未按约定支付价款，乙方有权暂停施工，并按约定追究甲方责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工交付使用之日止。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________法定代表人（或授权代表）：_________法定代表人（或授权代表）：_________签订日期：________________签订日期：________________一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案和技术资料3.工程预算明细表4.施工进度报表5.质量保证金支付凭证6.工程验收报告7.法律法规和相关标准二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付合同价款：认定：以合同约定的支付时间为准，逾期支付即为违约。违约金计算：违约金为应付款的1%。2.甲方未按约定提供施工场地：认定：以合同约定的提供时间为准，未能提供场地即为违约。违约金计算：违约金为合同价的1%。3.乙方未按约定时间完成工程：认定：以合同约定的完工时间为准，逾期完工即为违约。违约金计算：违约金为合同价的1%。4.乙方工程质量不合格：认定：以国家相关法律法规、行业标准及甲方要求为依据，工程验收不合格即为违约。违约金计算：承担整改费用，并支付违约金，违约金为合同价的1%。三、法律名词及解释：1.工程清包施工合同：指甲方提供施工场地、设计图纸等，乙方负责施工的合同形式。2.违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。3.工程验收：对施工完成的工程进行检查、评定，以确认其是否符合设计文件及施工图纸的要求。4.质量保证金：为确保工程质量，乙方在工程竣工验收合格后，按合同约定向甲方支付的一定金额。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方拖延支付价款：乙方应及时与甲方沟通，催促支付。如有必要，可依法向法院提起诉讼。2.乙方延期完工：乙方应提前向甲方报告延期原因。甲方有权根据实际情况调整工程进度计划。3.工程质量问题：乙方应立即整改，直至达到验收合格标准。甲方有权要求乙方支付违约金，并承担整改费用。4.施工现场纠纷：双方应积极沟通，协商解决。可请第三方调解或依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.房屋建筑工程施工2.市政基础设施工程施工3.园林绿化工程施工4.装修装饰工程施工5.机电设备安装工程施工6.任何需要清包施工的工程项目一、附件列表：1.工程项目批准文件2.工程设计文件3.施工图纸及技术要求4.工程量清单5.施工组织设计6.安全生产管理制度7.质量保证措施8.环保和消防措施9.甲方提供的施工场地、临时设施、施工用水、用电等必要条件的具体资料10.双方签订的工程变更协议11.合同履行过程中的相关correspondence二、违约行为及认定：1.乙方未按约定完成工程：未能在约定的工期内完成工程或工程质量不符合约定的标准。2.甲方未按约定支付价款：未按时支付预付款、进度款或工程竣工后的剩余款项。3.乙方未按照国家及地方法律法规、工程技术标准、规范和甲方要求进行施工：违反相关法律法规、标准、规范和甲方要求。4.乙方施工现场的安全、环保、消防等工作未达标：未能达到约定的安全、环保、消防等工作要求。5.工程变更未协商确定：未经双方协商确定的工程变更。6.合同解除未按约定办理：未经双方协商一致的合同解除。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.清包施工：指承包商只负责施工，不负责材料供应和采购的施工方式。3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.工程竣工交付使用：指工程按照约定质量标准完成后，移交给甲方使用。5.预付款：指合同签订后，甲方按照约定向乙方支付的款项。6.进度款：指工程进度达到约定节点后，甲方按照约定向乙方支付的款项。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应制定合理的施工计划，确保工程按期完成。如遇不可抗力等因素导致延误，双方应协商调整工期。2.工程质量问题：乙方应加强质量控制，及时整改问题。如质量问题严重，甲方有权要求乙方返工，并追究违约责任。3.甲方付款延误：甲方应按时支付预付款、进度款。如甲方付款延误，乙方有权暂停施工，并按约定追究甲