钢结构工业厂房施工合同

钢结构工业厂房施工合同合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：钢结构工业厂房施工工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于土建、钢结构制作及安装、电气、管道、装饰等全部施工内容。第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____________________元整（小写）：_____________________元。2.2合同价格包含：人工费、材料费、设备费、施工机具费、管理费、利润及风险费用等。2.3合同价格采取固定总价方式，除非双方另有约定，否则合同总价不得调整。第三条合同工期3.1合同约定的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。3.2承包商应按合同约定的工期完成工程，如有延期，应按照约定的违约金比例向业主支付违约金。第四条质量标准4.1工程质量应符合国家及行业现行质量标准及规范要求。4.2工程验收合格标准：工程质量应达到设计文件及国家、行业标准和规范的要求，通过业主、设计单位及相关部门的验收。第五条合同的履行5.1承包商应按照合同约定的内容、标准、进度完成工程施工。5.2业主应按合同约定支付合同价款，并负责协调解决工程施工过程中所需的各种手续和外部关系。5.3双方应共同参与工程验收，工程验收合格的，业主应在验收合格后____个工作日内支付合同尾款。第六条违约责任6.1承包商未按合同约定的工期完成工程的，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×逾期天数×违约金比例。6.2业主未按合同约定支付合同价款的，应按照逾期天数向承包商支付违约金，违约金计算方式为：当期应支付的合同价款×逾期天数×违约金比例。6.3双方因履行合同发生纠纷的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格且合同价款支付完毕之日止。8.2合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.3本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：_______________乙方（签字/盖章）：_______________签订日期：________________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术文件2.工程量清单3.材料和设备的技术规格书4.施工组织设计5.安全生产措施方案6.质量保修书7.合同价款支付明细表8.违约金计算公式9.验收标准和方法10.双方资质证明文件二、违约行为及认定：1.承包商未按合同约定的工期完成工程的，属于违约行为。2.业主未按合同约定支付合同价款的，属于违约行为。3.工程质量不符合合同约定标准的，属于违约行为。4.双方未按合同约定履行其他义务的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指承担工程建设的法人或其他组织。2.乙方：指承担工程施工的法人或其他组织。3.合同总价：指双方约定的工程完成所需支付的总金额。4.违约金：指违约方因违约行为应向守约方支付的赔偿金。5.工程验收：指对已完成施工的工程进行质量、安全、功能等方面的检查，以确定工程是否符合设计文件和相关标准的要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：按照合同约定的违约金比例计算违约金，由违约方支付给守约方。2.工程质量问题：解决办法：及时整改，直至符合设计文件和标准要求；必要时，按照合同约定进行赔偿。3.合同价款支付争议：解决办法：双方协商解决，如协商不成，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。4.施工过程中出现安全事故：解决办法：立即启动应急预案，严格按照安全生产法律法规