苗圃施工合同签订判决行政判决

苗圃施工合同签订判决行政判决合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行苗圃施工的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________苗圃施工项目1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于__________（具体内容见附件）二、合同金额2.1本合同施工总价为人民币__________元（大写：____________________元整），币种为人民币。2.2乙方报价包括但不限于__________（具体内容见附件）。三、合同工期3.1合同工期自__________年__________月__________日开始，至__________年__________月__________日结束。3.2乙方应当按照约定的工期完成工程施工。如因乙方原因导致工期延误，甲方有权按约定向乙方追究违约责任。四、质量标准4.1乙方应当按照约定的质量标准完成工程施工。工程质量标准详见附件。4.2工程验收不合格的，乙方应当及时整改，直至达到约定质量标准。五、付款方式及进度5.1本合同价款支付方式分为__________期，具体支付时间及比例见附件。5.2甲方支付价款时，应当提供等额的合法有效发票。六、违约责任6.1乙方未按照约定完成工程施工的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式详见附件。6.2甲方未按照约定支付价款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金计算方式详见附件。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方应当遵守国家有关法律法规，合法合规开展施工活动。8.2双方在合同履行过程中如需变更、解除或终止合同，应当签订书面协议，并经双方盖章确认。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程施工方案3.工程质量标准4.付款时间表5.违约金计算方式6.滞纳金计算方式7.工程验收标准8.施工许可证9.相关法律法规二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程施工，认定为违约行为。2.甲方未按照约定支付价款，认定为违约行为。3.乙方施工质量不符合约定标准，认定为违约行为。4.甲方未按照约定提供施工条件，认定为违约行为。5.双方未按照约定履行合同义务，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中指定的委托方。2.乙方：指合同中指定的受托方。3.合同工期：指合同约定的工程施工开始和结束的时间。4.质量标准：指工程施工应达到的技术要求和质量要求。5.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。6.滞纳金：指未按约定时间支付价款的一方应支付的逾期利息。7.工程验收：指对完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程施工进度延误：协商确定合理的整改措施和违约责任，确保工程按时完成。2.工程质量问题：及时停工整改，直至达到约定质量标准。3.付款纠纷：查阅合同条款，按照约定支付价款，避免逾期产生滞纳金。4.施工条件不足：甲方应及时提供必要的施工条件，确保工程施工顺利进行。5.法律法规变更：双方应遵循新的法律法规，调整合同内容，确保合同合法有效。五、所有应用场景：1