土建施工合同

1/1土建施工合同土建工程施工合同合同名称：

吉林电力股份有限公司白城发电公司2号机组引风机脱硝改造项目工程地点：

吉林省白城电厂发包人：

豪顿华工程有限公司承包人：

合同订立时间：

2014年3月26日发包人：

豪顿华工程有限公司（以下简称甲方）承包人：

（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就吉林电力股份有限公司白城发电公司2#炉引风机改造土建工程分包施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况1．工程名称：

吉林电力股份有限公司白城发电公司2号机组引风机脱硝改造项目土建工程2．工程地点：

吉林电力股份有限公司白城发电公司3．工程内容及范围：

吉林电力股份有限公司白城发电公司2号机组引风机脱硝改造项目所有土建工程（见附件图纸、包括钢架与混凝土连接处的值筋处理、引风机基础值筋），另包括原增压风基础拆除及地面恢复、增压风出口烟道基础拆除、引风机基础拆除、附件图《需要拆除的混凝土柱和梁》、原氧化风机房高出地面拆除及水泥砂浆抹面、所有基础需要水泥砂浆抹面。

还包括1#炉烟道支架地面恢复、1号炉增压风机房地面恢复。

1号炉破碎后的柱头处理。

1号炉和2号炉密封风机房基础破碎后地面恢复、2号炉引风机房内拆除两根梁和拆除后柱头处理。

二、工程承包方式承包方式：

工程承包方式按总价包干，包括（除税金外）为完成本工程的一切费用；费用不因其他原因调整。

1、材料供应及管理：

所有材料由乙方组织供应，费用自理。

材料必须选用正规合法厂家的合格产品，甲方有权对这些材料的来源和质量进行检查和确认，并有权要求乙方停止使用其中的不合格材料。

如果因为选用劣质材料而造成维修返工或其它维修质量事故，责任由乙方承担。

2、机械、工器具提供：

机械、工器具由乙方自备，费用包含在合同价款内。

3、生活、住宿提供：

生活、住宿以及劳保、安全用品由乙方自行解决，费用由乙方自理。

4、劳动保险：

乙方负责自己所有工人的保险费用。

三、合同工期开、竣工工期：

以甲方要求工期为准，因乙方原因造成的工期延误产生的所有损失由乙方承担。

四、质量标准及考核双方根据国家有关规定，约定质量保修期为：

本工程自竣工移交发包人之日起，质保期为一个半月，质量保修金伍万元整；质量保修期满后由乙方提交申请，经甲方经理签字确认后（无息）返还乙方质量保修金。

工程质量标准：

工程质量必须按作业指导书和图纸要求实施，以及电厂和监理的要求施工，如工程质量达不到要求，按电厂和甲方相关管理细则进行考核。

乙方无权将吉林电力股份有限公司白城发电公司2号机组引风机脱硝改造项目土建工程分包给当地施工单位，人员进场按照甲方要求办进场手续。

五、合同价款1、合同价款为450000元（大写：

人民币肆拾伍万元整）。

2、税金由甲方承担。

3、合同价款的支付：

完成工程总总量的40%首付人民币100000元(大写人民币壹拾万元整)，完成总工程量的80%再付人民币100000元(大写人民币壹拾万元整)，工程全部结束付人民币200000元(大写人民币贰拾万元整)，最后等监理竣工验收合格、钢筋、水泥移交资料等齐全后办理工程结算，经验收合格后45天内一次性支付除扣留的工程质保金人民币50000元（大写人民币伍万元整）六、违约赔偿1、因发包人责任造成承包人经济损失的，发包人赔偿承包人直接经济损失；因承包人责任造成的损失，承包人除赔偿发包人的直接经济损失外，还应承担相应的罚款即共同作为该项目承包人违约所致的赔偿费；在不使其他赔偿方受损害的条件下，发包人可从应付给或将要付给承包人的款项中扣回该项赔偿费，此项支付或扣除不应解除承包人对完成该项工程的义务或合同规定的承包人的其他义务和责任。

2、双方应本着诚实信用的原则，全面认真的履行合同中的所有权利和义务。

如合同履行过程中发生违约现象，违约方将向守约方承担下列违约责任：

支付违约金，违约金金额为合同价款的10%；赔偿经济损失。

3、一切工伤事故等安全事故由乙方自行承担。

4、合同在履行期间，双方发生争议时，以协商解决或请有关部门进行调解为主，协商、调解不成时，应向甲方住所地的人民法院起诉。

七、合同终止1、如项目法人终止与发包人签订的施工总承包合同，则承包人应立即终止与本合同有关的全部工作，同时本合同自动终止。

2、因承包人违约，发包人可以终止本合同。

3、双方履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

4、合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

八、合同生效1、合同订立时间：

2014年3月26日2、合同订立地点：

山东省威海市威海经济技术开发区老集齐鲁大道57号3、本合同双方约定经双方法定代表人或委托代理人签字后生效4、合同份数两份，双方各执一份，具有同等效力。

发包人：

（盖章）承包人：

（盖章）住所：

山东省威海市威海经济住所:技术开发区老集齐鲁大道57号法定代表人：

法定代表人:或或委托代理人：

委托代理人：

法定地址：

山东省威海市威海经济法定地址：

技术开发区老集齐鲁大道57号电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

工程质量保修书发包人：

豪顿华工程有限公司承包人：

为保证吉林电力股份有限公司白城发电公司2号机组引风机脱硝改造项目土建工程在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。

承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容1、质量保修范围及内容双方约定为吉林电力股份有限公司白城发电公司2号机组引风机脱硝改造项目土建工程合同约定的全部土建施工（包括材料）内容。

二、质量保修期双方根据国家有关规定，约定质量保修期为：

从竣工结算日算起，质保期为45工作日。

三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理，承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人修理,保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故，承包人接到通知后，应立即到达事故现场抢修或整改。

非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由其他责任人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量，因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付1、本工程约定的工程质量保修金为人民币50000万（大写人民币伍万元整）。

五、质量保修金的返还1、质量保修期满后由乙方提交申请，经甲方经理签字确认后（无息）返还乙方质量保修金。

五、其他1、双方约定的其他工程质量保修事项：

无。

2、本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署发包人：

豪顿华工程有限公司承包人：

法定代表人法定代表人或委托代理人：

或委托代理人：

2014年3月26日2014年3月26日安全健康与环境管理本工程依据《电力建设安全工作规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》和发包人安全健康与环境管理体系文件以及业主的有关要求进行安全健康与环境管理，共同实现安全文明施工创全国一流的目标。

一、承包人应达到的安全环境管理目标1、不发生轻伤以上的人身伤亡事故。

2、不发生一般以上的机具事故。

3、不发生一般以上的交通事故。

4、不发生一般以上的火灾事故。

5、不发生环境污染事故。

6、达到发包人要求的文明施工标准，实现封闭化施工、模块化管理、定置化管理、景观化施工。

二、发包人权力与责任1、工程开工前发包人安监部门对承包人管理人员进行安全交底，内容包括承包人安全健康与环境管理目标、应执行的安全规章制度、现场安全纪律、安全设施、施工用电、固体废弃物分类堆放、安全施工保证金、安全施工措施等。

2、安监部门督促承包人组织进场人员进行安全学习考试，考试结束后，安监部门抽考10人，若有3人不合格，责令承包人再次组织学习考试。

3、安监部门组织承包人参加定期或不定期的安全检查、安全例会，及时传达上级安全工作的文件及通报等，监督承包人学习与贯彻执行，监督承包人对不符合项的纠正。

4、对于特种作业、危险作业的施工项目，发包人工程部门监督并审批承包人编制安全施工和环保措施，填写安全施工作业票，并在施工时派员监督。

5、安监部门有权对承包人违章作业、违章指挥进行制止、纠正，并按章处罚，罚金由财务部门在工程进度款中扣除。

当出现危急人身或设备安全时，安监部门有权发停工令，责令承包人停工整顿。

6、承包人现场负责人不服从安监部门管理或严重违章作业、野蛮施工、管理混乱、事故不断，发包人有权终止合同，限期三天退场。

7、发包人预留承包合同价款的5％（当合同价款达100万及以上时，预留5～10万元）作为承包人安全施工保证金，发生直接经济损失5000元以上的轻伤事故，扣除保证金的10%；发生死亡事故扣除保证金100％；发生重伤事故扣除保证金的50％。

工程完工，承包人未发生事故，发包人全额无息返还承包人。

三、承包人权力与责任1、工程开工前进场人员名单报发包人安监部门备案，并在发包人办理施工人员胸前卡，在上岗时必须佩戴，接受发包人进场交底。

开工时进行危险因素评识评价和环境因素辨识评识评价工作，并根据评价结果制定重大危险因素和重要环境因素控制计划，报发包人安监部门审批后执行。

2、服从安监部门的安全文明施工管理、监督和指导，按时向安监部门填报安全月报表和进场人员名单，参加安监部门组织的安全例会、例检，承包人每月安全自检一次，班组每周自检一次。

3、承包人现场行政负责人是安全第一责任人，对本单位的安全健康与环境管理负全责。

承包人必须按照发包人制定的《安全文明施工标识、设施标准》作业文件组织施工。

施工场所及脚手架工程必须设置安全通道，通道及作业层必须满铺跳板(或使用毛竹片)；结构施工时用密目网进行外立面封密；每层框架中间应形成大平台作为堆料空间和隔离措施(不再使用安全平网)。

4、承担的工程项目严禁分包转包，否则终止合同、限期退场。

5、因承包人责任造成的伤亡事故，由承包人承担全部经济损失，发生事故必须按四不放过原则调查处理，并按规定的时间报安监部门。

6、特种作业必须持有效证件上岗，证件的复印件报安监部门备案。

7、按国家规定为施工人员配备职工防护用品、用具，施工现场必须配备安全设施、标志，改善作业条件。

承包人三级配电必须使用发包人规定的标准配电箱和卷线盘，施工照明必须使用投光灯和标准化支架，禁止使用碘钨灯。

8、对设备、材料进行定置管理，定置场地要求进行硬化并砌砖支墩。

机具设备进场时进行油漆和整修并保持整洁，固体废弃物和生活垃圾及时清理，按规定分类堆放到指定地点，每周清扫作业面，保持现场环境卫生。

9、承包人自行承担施工范围内安全标识、安全文明标准化设施费用。

承包人因违反环境保护法律、法规和环境保护措施，造成环境破坏或污染事故，应承担全部经济损失并接受发包人和上级有关部门处理。

10、承包人的班组必须认真执行班前站班会，做到三交（交任务、交技术、交安全）三查（查衣着、查隐患、查精神面貌）。

认真组织每周一次的安全日活动，及时总结与布置班组安全工作，并作好安全活动记录。

11、承包人应保存的资料：

有关安全工作的规程、规定、计划、总结、措施、文件、事故通报、安全简报等，应建立以下安全台帐：

（1）安全工作例会记录；（2）工器具、安全装备周期检查试验记录；（3）安全施工措施交底签字记录；（4）违章及罚款登记台帐；（5）安全检查及不符合纠正登记台帐；（6）特种作业人员建档登记台帐；（7）事件、事故处理文档；（8）固体废弃物处理记录。

班组应建立以下安全记录：

（1）安全活动记录；（2）三交三查记录；（3）每周安全检查记录。

发包人：

豪顿华工程有限公司承包人：

法定代表人法定代表人或委托代理人：

或委托代理人：

2014年3月26日2014年3月26日廉政合同合同单位：

甲方：

豪顿华工程有限公司乙方：

工程项目名称：

吉林电力股份有限公司白城发电公司2号机组引风机脱硝改造项目土建工程工程地点：

吉林电力股份有限公司白城发电公司为加大反腐败力度，切实贯彻落实党中央、国务院有关党风廉政建设的相关规定，有效预防工程分包和建设中的不正之风和违纪违规行为的发生，使工程招标、分包和劳务引进在公开、公正、公平的原则下规范有序地进行，确保工程安全、优质、高效、廉洁施工，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《豪顿华工程有限公司分包工程管理办法》的有关规定，经甲乙双方协商一致，签订本廉政合同，以供双方共同遵守。

一、甲方（包括甲方所有工作人员）、乙方（包括甲方所有工作人员）必须认真遵守法律、法规及廉洁自律的各项规定，不得以权谋私、徇私枉法。

二、甲方及甲方人员不得以任何形式和借口向乙方索要贿赂，不得收受乙方以任何形式赠送的各种礼品、现金及有价证券。

三、甲方及甲方人员不得参加乙方组织邀请的任何娱乐活动，不得参加对公正执行公务有影响的宴请。

四、在乙方负责的施工工程中，甲方人员及甲方人员的直属亲属不得参与工程材料、设备的采购和供应，对甲方人员强行指定的行为，乙方有权拒绝，并向甲方纪检监察部门检举揭发。

五、乙方及乙方工作人员