建设工程施工总承包招标合同

建设工程施工总承包招标合同《篇一》合同编号：__________甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将__________建设工程（以下简称“本项目”）施工总承包招标事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1.1本项目位于__________，占地面积约为__________平方米，总建筑面积约为__________平方米。1.2本项目的建设内容为：__________。1.3本项目的建设标准为：__________。1.4本项目的工期要求为：__________。二、承包范围2.1乙方承担本项目的施工总承包工作，包括但不限于：__________。2.2乙方应按照甲方的施工图纸、施工方案、技术要求等文件进行施工，并保证施工质量符合相关法律法规及行业标准。2.3乙方应按照合同约定，完成本项目施工所需的临时设施搭建、拆除及场地清理等工作。三、合同价格3.1本项目的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2乙方在合同签订后，应向甲方提交详细的施工预算，经甲方审核确认后，作为合同价款结算的依据。3.3乙方在施工过程中，如遇设计变更、工程量增减等导致合同价款发生变化的，应与甲方协商确定调整后的合同价款。四、支付方式4.1甲方按照双方约定的进度，向乙方支付合同价款。4.2乙方应等值的发票，以便甲方进行税务处理。五、工期及进度5.1乙方应按照合同约定的工期完成本项目施工。5.2乙方应按照甲方要求，提交施工进度计划，并确保施工进度符合甲方要求。5.3如乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。六、质量及验收6.1乙方应保证本项目施工质量符合相关法律法规及行业标准。6.2甲方有权对施工过程进行监督检查，并要求乙方及时整改存在的问题。6.3工程验收合格后，乙方应按照甲方的要求进行工程移交。七、违约责任7.1乙方违反合同约定，导致工期延误、工程质量不符合约定等情形，应承担相应的违约责任。7.2甲方未按照约定支付合同价款，应承担相应的违约责任。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________本项目施工图纸及技术要求本项目施工方案乙方施工资质证明文件合同价款结算明细表施工进度计划工程验收标准及方法违约行为及认定法律名词及解释执行中遇到的问题及解决办法所有应用场景《篇二》合同编号：__________建设工程施工总承包招标合同（甲方为主导）甲方：__________乙方：__________第三方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，甲方为主导，就乙方将__________建设工程（以下简称“本项目”）施工总承包招标事宜，经友好协商，特邀请第三方作为监督及协调机构，达成以下协议：一、工程概况1.1本项目位于__________，占地面积约为__________平方米，总建筑面积约为__________平方米。1.2本项目的建设内容为：__________。1.3本项目的建设标准为：__________。1.4本项目的工期要求为：__________。二、承包范围2.1乙方承担本项目的施工总承包工作，包括但不限于：__________。2.2乙方应按照甲方的施工图纸、施工方案、技术要求等文件进行施工，并保证施工质量符合相关法律法规及行业标准。2.3乙方应按照合同约定，完成本项目施工所需的临时设施搭建、拆除及场地清理等工作。三、甲方权益及优先权3.1甲方作为本项目的主导方，拥有对工程进度、质量、安全等方面的监督权、检查权和控制权。3.2甲方对乙方施工过程中的任何问题有权提出整改要求，并要求乙方在规定时间内完成整改。3.3甲方在合同履行过程中，如发现乙方违约行为，有权要求乙方承担违约责任。3.4甲方在合同约定的事项中，享有优先权，包括但不限于工程款支付、验收、移交等。四、第三方职责4.1第三方作为本项目的监督及协调机构，负责对甲方、乙方的合同履行情况进行监督。4.2第三方应协调解决甲方、乙方在合同履行过程中出现的问题，确保项目顺利进行。4.3第三方对甲乙双方的争议进行调解，如调解不成，应提交甲方所在地人民法院处理。五、乙方的违约及限制条款5.1乙方如违反合同约定，导致工期延误、工程质量不符合约定等情形，应承担相应的违约责任。5.2乙方在施工过程中，如发生安全事故、质量问题等，应立即报告甲方及第三方，并按照甲方要求采取整改措施。5.3乙方在合同履行过程中，不得将其承包的全部或部分转包给第三方。六、合同价格6.1本项目的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。6.2乙方在合同签订后，应向甲方提交详细的施工预算，经甲方审核确认后，作为合同价款结算的依据。6.3乙方在施工过程中，如遇设计变更、工程量增减等导致合同价款发生变化的，应与甲方协商确定调整后的合同价款。七、支付方式7.1甲方按照双方约定的进度，向乙方支付合同价款。7.2乙方应等值的发票，以便甲方进行税务处理。八、工期及进度8.1乙方应按照合同约定的工期完成本项目施工。8.2乙方应按照甲方要求，提交施工进度计划，并确保施工进度符合甲方要求。8.3如乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。九、质量及验收9.1乙方应保证本项目施工质量符合相关法律法规及行业标准。9.2甲方有权对施工过程进行监督检查，并要求乙方及时整改存在的问题。9.3工程验收合格后，乙方应按照甲方的要求进行工程移交。十、违约责任10.1乙方违反合同约定，导致工期延误、工程质量不符合约定等情形，应承担相应的违约责任。10.2甲方未按照约定支付合同价款，应承担相应的违约责任。十一、争议解决11.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十二、其他约定12.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。12.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________《篇三》合同编号：__________建设工程施工总承包招标合同（乙方为主导）甲方：__________乙方：__________第三方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，乙方为主导，就甲方将__________建设工程（以下简称“本项目”）施工总承包招标事宜，经友好协商，特邀请第三方作为咨询及评估机构，达成以下协议：一、工程概况1.1本项目位于__________，占地面积约为__________平方米，总建筑面积约为__________平方米。1.2本项目的建设内容为：__________。1.3本项目的建设标准为：__________。1.4本项目的工期要求为：__________。二、承包范围2.1乙方承担本项目的施工总承包工作，包括但不限于：__________。2.2乙方应按照甲方的施工图纸、施工方案、技术要求等文件进行施工，并保证施工质量符合相关法律法规及行业标准。2.3乙方应按照合同约定，完成本项目施工所需的临时设施搭建、拆除及场地清理等工作。三、乙方权益及优先权3.1乙方作为本项目的主导方，拥有对工程进度、质量、安全等方面的控制权和管理权。3.2乙方对甲方提出的任何整改要求有权提出异议，并有权要求甲方合理依据。3.3乙方在合同履行过程中，如发现甲方违约行为，有权要求甲方承担违约责任。3.4乙方在合同约定的事项中，享有优先权，包括但不限于工程款支付、验收、移交等。四、第三方职责4.1第三方作为本项目的咨询及评估机构，负责对甲方、乙方的合同履行情况进行评估。4.2第三方应评估甲方、乙方在合同履行过程中出现的问题，并提出合理化建议。4.3第三方对甲乙双方的争议进行调解，如调解不成，应提交乙方所在地人民法院处理。五、甲方的违约及限制条款5.1甲方如违反合同约定，导致工期延误、工程质量不符合约定等情形，应承担相应的违约责任。5.2甲方在施工过程中，如发生安全事故、质量问题等，应立即报告乙方及第三方，并按照乙方要求采取整改措施。5.3甲方在合同履行过程中，不得干涉乙方的正常施工管理。六、合同价格6.1本项目的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。6.2乙方在合同签订后，应向甲方提交详细的施工预算，经甲方审核确认后，作为合同价款结算的依据。6.3乙方在施工过程中，如遇设计变更、工程量增减等导致合同价款发生变化的，应与甲方协商确定调整后的合同价款。七、支付方式7.1甲方按照双方约定的进度，向乙方支付合同价款。7.2乙方应等值的发票，以便甲方进行税务处理。八、工期及进度8.1乙方应按照合同约定的工期完成本项目施工。8.2乙方应按照甲方要求，提交施工进度计划，并确保施工进度符合甲方要求。8.3如乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。九、质量及验收9.1乙方应保证本项目施工质量符合相关法律法规及行业标准。9.2甲方有权对施工过程进行监督检查，并要求乙方及时整改存在的问题。9.3工程验收合格后，乙方应按照甲方的要求进行工程移交。十、违约责任10.1甲方违反合同约定，导致工期延误、工程质量不符合约定等情形，应承担相应的违