2024年挡土墙施工承包合同范文

2024年挡土墙施工承包合同范文甲方：XXX（以下简称甲方）

乙方：XXX（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就挡土墙工程项目的施工承包事项达成如下协议：

一、工程名称及地点

工程名称：XXX挡土墙工程

工程地点：XXX

二、承包方式及范围

1.本工程采取包工、包料、包工期、包质量、不包税费的承包方式。

2.乙方负责按照图纸要求及甲方要求，完成XXX挡土墙的全部施工任务。

三、工程造价及结算方式

1.工程造价：人民币XXX元整。

2.结算方式：工程完工验收合格后，甲方一次性付清全部工程款。

四、施工工期

1.本工程施工工期为自甲方开工令发出之日起XXX个日历天。如遇不可抗力因素（如雨天、甲方因素等）影响工程进度的，工期可相应顺延。

2.乙方应按照工期要求完成工程施工任务，因乙方原因造成工期延误的，每逾期一天，乙方应向甲方支付XXX元的违约金。

五、工程质量标准

1.乙方应按照图纸要求和国家有关施工技术规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。

2.工程质量不符合要求的，乙方应在规定期限内无偿返工直至达到要求为止。

六、材料及设备

1.本工程所需材料由乙方负责采购，设备由乙方负责租赁或购置。

2.材料和设备的名称、规格、型号、数量等具体情况见甲方下达的书面清单，乙方应按照清单要求采购。

七、技术资料、图纸的提供

1.甲方应向乙方提供施工图纸及技术资料。

2.乙方应按照甲方提供的技术资料及图纸进行施工，并确保施工成果符合要求。

八、安全施工与检查

1.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格安全文明施工，并随时接受甲方安全检查人员实施的监督检查。

2.乙方必须确保现场作业安全，杜绝一切事故，如因乙方原因造成的安全事故由乙方承担一切责任及所有费用。

九、工程验收与竣工结算

1.工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，并同时提供相应的施工资料。甲方在接到验收申请后XX个工作日内组织相关人员对工程进行验收。

2.验收合格，双方办理竣工结算。竣工结算以甲乙双方确认的实际施工量和国家定额单价为依据，漏项及不实由乙方承担。

十、违约责任与解决争议方式

1.如一方违反本合同的任何条款，违约方应承担由此造成的所有经济损失。

2.本合同未尽事宜，甲乙双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。如双方发生争议协商不成，可向当地仲裁机构申请仲裁或向当地人民法院起诉。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

4.其他约定：XXX。十一、合同的变更和终止：合同签订生效后如有变更和终止需经双方当事人协商一致并达成书面意见方可变更和终止此合同一式二份甲乙双方各执一份本合同变更或终止均不得影响双方当事人履行原先签订的《建设工程施工合同》和《廉政协议》等其他相关协议书所规定的双方权利义务条款。本合同条款的约定从双方签字盖章之日起开始履行并生效。本合同条款的约定与《建设工程施工合同》和《廉政协议》等其他相关协议书的内容有冲突的以本合同条款的约定为准。其他未尽事宜双方协商解决。解决合同纠纷的方式：在工程施工过程中发生纠纷双方协商解决协商不成可直接向有管辖权的人民法院提起诉讼或双方当事人共同委托有评估资质的机构进行评估后按评估结果处理。本合同一式二份甲乙双方各执一份本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效至全部工程竣工验收合格工程款项结清后终止本合同与主合同均作为附件具有同等效力。甲方（公章）：_________乙方（公章