2024版全新总包服务合同下载

编号：__________2024版全新总包服务合同下载甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版全新总包服务合同合同目录第一章：总则1.1合同定义1.2合同主体1.3合同目的1.4合同效力1.5合同解释第二章：服务内容2.1服务概述2.2服务范围2.3服务标准2.4服务时间2.5服务地点第三章：服务费用3.1费用构成3.2费用计算3.3费用支付3.4费用调整3.5费用退还第四章：双方责任4.1甲方责任4.2乙方责任4.3丙方责任（如有）4.4丁方责任（如有）第五章：违约责任5.1违约定义5.2违约责任5.3违约赔偿5.4违约解除合同第六章：争议解决6.1争议解决方式6.2争议管辖法院6.3仲裁条款第七章：合同的变更和解除7.1合同变更7.2合同解除7.3合同终止第八章：保密条款8.1保密信息定义8.2保密义务8.3保密期限8.4泄露保密信息的责任第九章：知识产权保护9.1知识产权定义9.2知识产权归属9.3知识产权保护措施9.4侵权责任第十章：不可抗力10.1不可抗力定义10.2不可抗力后果10.3不可抗力通知10.4不可抗力解除第十一章：合同的生效、终止和解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件第十二章：其他条款12.1合同的转让12.2附件12.3补充协议12.4修改权第十三章：附则13.1合同签订日期13.2合同有效期限13.3合同副本第十四章：争议条款14.1语言14.2适用法律14.3联系信息14.4送达地址合同编号_________第一章：总则1.1合同定义1.2合同主体甲方：_________乙方：_________1.3合同目的本合同的目的是明确双方在总包服务过程中的权利、义务和责任，确保服务的质量和效率。1.4合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。1.5合同解释本合同的解释权归双方共同所有。第二章：服务内容2.1服务概述乙方同意为甲方提供包括但不限于设计、施工、材料供应、设备安装等总包服务。2.2服务范围乙方需按照甲方的要求，完成工程的设计、施工、验收等全部工作。2.3服务标准乙方应按照甲方的要求和相关的国家标准、行业标准提供服务。2.4服务时间乙方的服务期限为合同生效之日起至工程验收合格之日止。2.5服务地点服务地点为甲方指定的工程现场。第三章：服务费用3.1费用构成总包服务费用包括设计费、施工费、材料费、设备费等。3.2费用计算乙方向甲方提供的总包服务费用为人民币____元整（大写：____________________元整）。3.3费用支付甲方应按照双方约定的付款节点和金额向乙方支付服务费用。3.4费用调整如遇特殊情况，双方可协商调整服务费用。3.5费用退还如乙方未按约定完成服务，应向甲方退还部分或全部服务费用。第四章：双方责任4.1甲方责任甲方应提供准确的设计要求、施工图纸及相关资料，并按照约定支付服务费用。4.2乙方责任乙方应按照甲方的要求，按时完成工程，并保证工程质量。4.3丙方责任（如有）丙方应按照合同约定，提供材料、设备等服务。4.4丁方责任（如有）丁方应按照合同约定，提供技术支持、咨询服务等服务。第五章：违约责任5.1违约定义违约是指合同一方未能履行合同义务或履行义务不符合约定的行为。5.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。5.3违约赔偿违约方应按照合同约定和实际情况，向守约方支付违约金。5.4违约解除合同违约方连续____次未能履行合同义务，守约方有权解除合同。第六章：争议解决6.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。6.2争议管辖法院本合同争议由甲方所在地人民法院管辖。6.3仲裁条款双方同意，如发生争议，提交至_________仲裁委员会进行仲裁。第八章：保密条款8.1保密信息定义保密信息是指本合同内容、双方商业秘密、技术秘密、客户信息等未经公开的信息。8.2保密义务双方对保密信息承担保密义务，未经对方同意不得泄露给第三方。8.3保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。8.4泄露保密信息的责任泄露保密信息的一方应承担赔偿责任，赔偿金额由泄露方承担。第九章：知识产权保护9.1知识产权定义知识产权是指乙方在提供总包服务过程中产生的专利权、著作权、商标权等。9.2知识产权归属除非双方另有约定，乙方保留上述知识产权。9.3知识产权保护措施乙方应采取适当措施保护甲方的知识产权。9.4侵权责任如乙方侵犯第三方知识产权，由乙方承担侵权责任。第十章：不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。10.2不可抗力后果因不可抗力导致一方不能履行合同，该方应立即通知对方，并提供相关证明。10.3不可抗力通知一方应在得知不可抗力发生后____小时内通知对方。10.4不可抗力解除不可抗力持续超过____天，双方可协商解除合同。第十一章：合同的生效、终止和解除11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件合同终止条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）合同期限届满；（3）一方违约导致合同无法履行。11.3合同解除条件合同解除条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）一方严重违约，另一方有权解除合同；（3）不可抗力导致合同无法履行。第十二章：其他条款12.1合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。12.2附件本合同附件包括：设计要求、施工图纸、费用明细等。12.3补充协议双方可就本合同未尽事宜签订补充协议。12.4修改权本合同的任何修改、补充均须经双方协商一致，并以书面形式作出。第十三章：附则13.1合同签订日期本合同签订日期为____年__月__日。13.2合同有效期限本合同自签字盖章之日起有效期为____年。13.3合同副本本合同一式两份，甲乙双方各执一份。第十四章：争议条款14.1语言本合同采用中文书写。14.2适用法律本合同受中华人民共和国法律管辖。14.3联系信息甲乙双方的联系信息如下：甲方：_________乙方：_________14.4送达地址甲乙双方同意以合同中约定的地址为legaldocumentsandnotices的送达地址。甲方（签字）：_________日期：____年__月__日乙方（签字）：_________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方变更甲方如需变更合同约定的服务内容、时间、地点等，应提前____天书面通知乙方。乙方应根据甲方变更请求，及时调整服务计划，并与甲方协商确认。1.2甲方延期甲方因特殊原因需延期履行合同的，应提前____天书面通知乙方。甲方应承担因延期导致的乙方损失。1.3甲方提前终止甲方有权提前终止合同，但应提前____天书面通知乙方。提前终止合同的，甲方应根据实际服务进度支付乙方服务费用。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方更换人员乙方如需更换项目负责人或技术人员，应提前____天书面通知甲方。乙方应对新更换人员的能力和资质进行确认。2.2乙方延误乙方如因自身原因导致服务延误，应承担相应的违约责任。乙方应按照甲方要求，采取措施加快进度，并及时向甲方报告。2.3乙方服务质量乙方应保证服务质量，如甲方对乙方服务质量有异议，乙方应在接到通知后____天内予以改进。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介应按照合同约定，协助甲方和乙方履行合同义务。第三方中介应对中介过程中的信息保密，并承担相应的法律责任。3.2第三方中介费用第三方中介的费用由甲方支付。甲方应按照双方约定，按时支付第三方中介费用。3.3第三方中介违约第三方中介如因违约导致合同无法履行，应承担违约责任。甲方和乙方均有权解除与第三方中介的合作关系。3.4第三方中介变更第三方中介如因特殊情况需变更合同内容，应提前____天书面通知甲方和乙方。甲方和乙方有权根据实际情况予以同意或拒绝。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计要求2.施工图纸3.费用明细4.材料供应清单5.设备供应清单6.知识产权证书7.保密协议8.第三方中介服务协议9.付款凭证10.服务进度报告11.质量验收报告12.变更请求书13.违约通知书14.索赔报告二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付服务费用视为违约。2.乙方未按约定完成服务或质量不符合标准视为违约。3.第三方中介未按约定提供服务或违反保密义务视为违约。4.甲方未按约定提供设计要求或施工图纸视为违约。5.乙方未按约定时间交付材料或设备视为违约。6.甲方未按约定支付第三方中介费用视为违约。7.任何一方未履行合同约定的其他义务视为违约。三、法律名词及解释：1.总包服务：指乙方为甲方提供的设计、施工、材料供应、设备安装等一站式服务。2.知识产权：指乙方在提供总包服务过程中产生的专利权、著作权、商标权等。3.保密信息：指合同内容、商业秘密、技术秘密、客户信息等未经公开的信息。4.不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.违约：指合同一方未能履行合同义务或履行义务不符合约定的行为。6.赔偿：指违约方应承担的赔偿责任，包括但不限于金钱赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.服务进度延误：乙方应采取措施加快进度，并及时向甲方报告。甲方有权根据实际情况要求乙方支付违约金。2.服务质量不符合要求：甲方有权要求乙方在规定时间内改进。如乙方未能改进，甲方有权解除合同。3.付款延误：甲方应按时支付服务费用。如甲方未按时支付，乙方有权暂停服务，并有权要求甲方支付违约金。4.第三方中介违约：甲方和乙方均有权解除与第三方中介的合