设计劳务分包合同(2024版)

编号：__________设计劳务分包合同(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

设计劳务分包合同(2024版)合同目录第一章：总则1.1定义与解释1.2适用法律1.3合同文件的优先顺序1.4合同的生效与终止第二章：分包工程的描述2.1分包工程的范围与内容2.2分包工程的技术要求与标准2.3分包工程的工期要求第三章：分包人的义务与责任3.1分包人的一般义务3.2分包人的技术义务3.3分包人的质量保证义务3.4分包人的安全责任3.5分包人的保密义务第四章：总包人的义务与责任4.1总包人的一般义务4.2总包人的技术支持与配合4.3总包人的质量监督与检验4.4总包人的安全监督与管理4.5总包人的付款义务第五章：合同价格与支付5.1合同价格的确定5.2支付方式与支付时间5.3价格调整机制5.4违约金与赔偿第六章：工程变更与调整6.1工程变更的条件与程序6.2工程变更的费用与时间调整6.3工程调整的程序与要求第七章：违约责任7.1分包人的违约行为与责任7.2总包人的违约行为与责任7.3违约赔偿方式与金额第八章：争议解决8.1争议的解决方式8.2仲裁程序与要求8.3诉讼管辖法院第九章：合同的转让与分包9.1合同的转让条件与程序9.2分包的允许与限制第十章：知识产权保护10.1知识产权的归属与保护10.2分包人与总包人的知识产权保护义务第十一章：保密条款11.1保密信息的定义与范围11.2保密义务与期限11.3泄密的责任与处理第十二章：不可抗力12.1不可抗力的定义与范围12.2不可抗力的后果与处理第十三章：其他条款13.1保险条款13.2环境保护与劳动保护13.3税法与税务处理13.4项目管理与沟通机制第十四章：附件14.1合同附件列表14.2附件内容说明与效力合同编号_________第一章：总则1.1定义与解释1.1.1本合同中的“分包工程”是指总包人根据合同约定，将其承担的部分工程分包给分包人实施的行为。1.1.2“分包人”是指根据本合同约定，接受总包人分包工程，并承担分包工程实施义务的自然人、法人或其他组织。1.1.3“总包人”是指根据本合同约定，将分包工程分包给分包人实施的自然人、法人或其他组织。1.1.4“合同”是指总包人与分包人之间，关于分包工程的所有权利、义务和责任的总和。1.1.5“工作日”是指合同双方根据合同约定，正常进行工程实施的工作日。1.2适用法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.3合同文件的优先顺序本合同文件优先顺序如下：（1）合同协议；（2）合同附件；（3）合同谈判记录；（4）其他双方认可的文件。1.4合同的生效与终止1.4.1本合同自双方签字或盖章之日起生效。1.4.2在合同约定的分包工程完成后，分包人向总包人提交完整的工程资料，并经总包人验收合格，本合同即告终止。第二章：分包工程的描述2.1分包工程的范围与内容2.1.1分包工程包括：（具体列举分包工程的内容和范围）。2.1.2分包人应按照总包人的要求，完成分包工程的设计、施工、设备安装、调试、验收等工作。2.2分包工程的技术要求与标准2.2.1分包人应按照总包人提供的设计文件、技术规范和标准要求，完成分包工程的实施。2.2.2分包人在分包工程实施过程中，如发现设计文件等技术资料存在问题，应及时通知总包人，由总包人负责解决。2.3分包工程的工期要求2.3.1分包人应按照合同约定的工期要求，完成分包工程的实施。2.3.2如分包人因自身原因导致分包工程延期，应按照合同约定承担违约责任。第三章：分包人的义务与责任3.1分包人的一般义务3.1.1分包人应按照合同约定，完成分包工程的实施，并保证分包工程的质量、安全、进度等满足合同要求。3.1.2分包人应遵守总包人的管理制度，服从总包人的协调、管理和监督。3.2分包人的技术义务3.2.1分包人应按照总包人提供的设计文件和技术规范，进行分包工程的设计、施工等工作。3.2.2分包人应保证分包工程的技术质量，确保分包工程的安全、可靠、高效运行。3.3分包人的质量保证义务3.3.1分包人应对分包工程的质量承担全面责任，确保分包工程的质量满足合同约定及国家相关法律法规的要求。3.3.2分包人应按照合同约定，对分包工程进行自检、互检和专检，确保分包工程的质量。3.4分包人的安全责任3.4.1分包人应按照总包人的要求，做好分包工程的安全防护工作，防止事故的发生。3.4.2分包人应对分包工程施工现场的安全负总责，确保施工现场的安全。3.5分包人的保密义务3.5.1分包人应对在分包工程实施过程中获得的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。3.5.2分包人的保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止后三年内终止。第四章：总包人的义务与责任4.1总包人的一般义务4.1.1总包人应按照合同约定，向分包人支付分包工程的价款。4.1.2总包人应负责分包工程的总体管理，包括质量、安全、进度等方面的管理。4.2总包人的技术支持与配合4.2.1总包人应向分包人提供完整的设计文件、技术规范和标准要求，并保证其准确、有效。4.2.2总包人应负责对分包人进行技术交底，解答分包人在分包工程实施过程中的技术问题。4.3总包人的质量监督第八章：争议解决8.1争议的解决方式8.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九章：合同的转让与分包9.1合同的转让条件与程序9.1.1未经另一方书面同意，合同双方不得将合同权利、义务全部或部分转让给第三方。9.1.2转让合同的程序应按照合同约定的方式进行。第十章：知识产权保护10.1知识产权的归属与保护10.1.1合同双方应尊重并保护对方的知识产权。10.1.2分包人应确保分包工程不侵犯总包人和第三方的知识产权。第十一章：保密条款11.1保密信息的定义与范围11.1.1保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等双方约定的信息。11.1.2分包人和总包人都有保密义务。11.2保密义务与期限11.2.1双方在合同有效期间和合同终止后，都应保密保密信息。11.2.2保密期限由合同双方约定，但不得少于合同终止后的三年。11.3泄密的责任与处理11.3.1如一方违反保密义务，导致保密信息泄露，应承担违约责任。11.3.2泄露方应赔偿因此给对方造成的损失。第十二章：不可抗力12.1不可抗力的定义与范围12.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。12.1.2包括但不限于自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力的后果与处理12.2.1因不可抗力导致合同不能履行或部分履行，双方均不承担违约责任。12.2.2双方应尽快协商解决不可抗力事件后的合同履行问题。第十三章：其他条款13.1保险条款13.1.1分包人应按照总包人的要求，为分包工程和相关人员购买必要的保险。13.1.2保险费用由分包人承担。13.2环境保护与劳动保护13.2.1分包人应遵守相关法律法规，做好施工现场的环境保护和劳动保护工作。13.2.2分包人应对其施工现场的废弃物进行合理处置。13.3税法与税务处理13.3.1分包人和总包人应遵守国家的税法规定，依法纳税。13.3.2税务事宜由分包人负责处理，但总包人有权进行监督。13.4项目管理与沟通机制13.4.1双方应建立有效的项目管理与沟通机制，确保分包工程的顺利实施。13.4.2双方应定期召开会议，协调解决合同履行过程中的问题。第十四章：附件14.1合同附件列表14.1.1附件包括：（具体列举附件的名称和内容）14.1.2附件与合同具有同等法律效力。14.2附件内容说明与效力14.2.1附件内容应明确、具体，并与合同相一致。14.2.2附件的效力自合同双方签字盖章之日起生效。_________________________总包人签字：_______________分包人签字：_______________日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方对分包工程的质量控制甲方有权对分包工程的质量进行监督和控制，包括但不限于对分包人的施工过程、材料使用、工程验收等进行检查。甲方有权要求分包人按照甲方提供的质量标准进行施工，确保分包工程的质量满足甲方的要求。1.2甲方对工期的要求甲方要求分包人按照合同约定的工期完成分包工程的实施。如分包人因自身原因导致分包工程延期，甲方有权要求分包人支付违约金，违约金的具体金额按合同约定执行。1.3甲方对分包人的协调和管理甲方有权对分包人在施工现场的行为进行协调和管理，确保分包工程的顺利进行。分包人应遵守甲方的管理制度，服从甲方的协调和管理。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方对分包工程的技术支持乙方应向甲方提供完整的设计文件、技术规范和标准要求，并保证其准确、有效。乙方还应负责对分包人进行技术交底，解答分包人在分包工程实施过程中的技术问题。2.2乙方对分包工程的监督和验收乙方有权对分包工程的质量、安全、进度等方面进行监督和验收。乙方应按照合同约定，对分包工程进行自检、互检和专检，确保分包工程的质量。2.3乙方对分包工程的支付条件乙方应按照合同约定，向分包人支付分包工程的价款。支付条件包括但不限于分包工程的质量、进度等方面的满足合同约定的要求。附加条款三：第三方中介为主导时的特殊条款3.1第三方中介的职责和义务第三方中介作为合同的协调者和监督者，应负责对甲方和乙方的履行情况进行监督和管理，确保合同的顺利履行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中出现的争议和问题。3.2第三方中介的报酬和支付第三方中介的报酬由甲方和乙方共同承担。双方应在合同中约定第三方中介的报酬金额和支付方式。第三方中介的报酬应在合同约定的时间内支付。3.3第三方中介的保密义务第三方中介应对在合同履行过程中获得的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止后三年内终止。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程设计文件2.分包工程施工图纸3.分包工程技术规范与标准4.分包工程质量验收标准5.分包工程施工组织设计6.分包工程安全防护措施方案7.分包工程环境保护措施方案8.分包工程保险单据9.分包工程进度计划10.分包工程成本核算表11.分包工程合同价款支付证明12.分包工程变更记录13.分包工程验收报告14.分包工程质量保证书15.分包工程安全文明施工保证书二、违约行为及认定：1.分包人未按照合同约定完成分包工程，或质量不符合合同要求。2.分包人未按照合同约定时间完成分包工程，导致工期延误。3.分包人未按照合同约定保护知识产权，导致第三方侵权。4.分包人未按照合同约定保密信息，导致信息泄露。5.总包人未按照合同约定支付价款，或延迟支付。6.总包人未按照合同约定提供技术支持，导致分包工程质量问题。7.总包人未按照合同约定进行质量监督，导致分包工程质量问题。8.任何一方未按照合同约定履行合同义务，导致合同无法履行。三、法律名词及解释：1.分包工程：指总包人将其承担的部分工程分包给分包人实施的行为。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.知识产权：指作品、发明、实用新型、外观设计等法律规定的知识产权。4.保密信息：指合同双方在合同履行过程中产生的、不为公众所知的商业秘密、技术秘密等信息。5.违约金：指一方未履行合同约定义务，按照合同约定向对方支付的赔偿金。6.工期延误：指分包人未按照合同约定时间完成分包工程，导致工程延期。7.质量问题：指分包工程的质量不符合合同约定的要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到分包工程质量问题，应及时通知总包人，由总包人负责解决。2.遇到工