广州建设工程合同范本

广州建设工程合同范本合同编号：__________甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行广州建设工程的相关事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概述1.1工程名称：广州建设工程1.2工程地点：________________1.3工程内容：详见附件一《工程内容说明》1.4工程总价：人民币（大写）：________________元整（小写）：_________________元二、合同工期2.1开工日期：双方协商确定，并以书面形式确定具体日期。2.2竣工日期：双方协商确定，并以书面形式确定具体日期。2.3工期延误：如非乙方原因导致工程无法按期竣工，乙方不承担因此产生的任何责任。如乙方原因导致工程无法按期竣工，乙方应向甲方支付合同总价______%的逾期违约金。三、工程质量3.1乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。3.2工程验收：工程竣工后，甲方应组织验收。如甲方对工程质量不满意，有权要求乙方在合理期限内无偿修复或拆除重建。四、付款及结算4.1付款方式：双方协商确定，并以书面形式确定具体付款方式。4.2付款进度：按照工程进度，甲方分期向乙方支付工程款。具体付款进度及比例详见附件二《付款进度表》。4.3质量保证金：甲方应在工程验收合格后向乙方支付质量保证金，保证金比例为合同总价的______%，自支付之日起有效期为______个月。如乙方在保证期内出现质量问题，甲方有权从保证金中扣除相应费用。保证期结束后，甲方应在______个工作日内无息退还剩余的质量保证金。五、违约责任5.1任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付合同总价______%的违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2双方应严格遵守合同约定，如因法律法规变化导致合同内容发生变更，双方应友好协商，签订补充协议。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______个月。7.2合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________附件一：《工程内容说明》附件二：《付款进度表》附件三：《工程设计图纸》附件四：《工程验收标准》附件五：《双方约定的其他事项》第一篇范文：合同编号：__________第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：__________甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：第三方主体（以下简称“监理方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行广州建设工程的相关事宜，经友好协商，达成以下合同条款。监理方作为独立的第三方主体，对工程质量、进度、安全等方面进行监督和检查，确保工程按照甲方利益和合同要求顺利进行。一、工程概述1.1工程名称：广州建设工程1.2工程地点：________________1.3工程内容：详见附件一《工程内容说明》1.4工程总价：人民币（大写）：________________元整（小写）：_________________元二、合同工期2.1开工日期：双方协商确定，并以书面形式确定具体日期。2.2竣工日期：双方协商确定，并以书面形式确定具体日期。2.3工期延误：如非乙方原因导致工程无法按期竣工，乙方不承担因此产生的任何责任。如乙方原因导致工程无法按期竣工，乙方应向甲方支付合同总价______%的逾期违约金。三、工程质量3.1乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。3.2工程验收：工程竣工后，甲方应组织验收。如甲方对工程质量不满意，有权要求乙方在合理期限内无偿修复或拆除重建。四、付款及结算4.1付款方式：双方协商确定，并以书面形式确定具体付款方式。4.2付款进度：按照工程进度，甲方分期向乙方支付工程款。具体付款进度及比例详见附件二《付款进度表》。4.3质量保证金：甲方应在工程验收合格后向乙方支付质量保证金，保证金比例为合同总价的______%，自支付之日起有效期为______个月。如乙方在保证期内出现质量问题，甲方有权从保证金中扣除相应费用。保证期结束后，甲方应在______个工作日内无息退还剩余的质量保证金。五、甲方权益及第三方监理方职责5.1甲方权益：（1）甲方有权对乙方施工过程进行监督，确保工程质量、进度、安全等方面的合规性。（2）甲方有权要求乙方按照合同约定进行工程变更或修复，确保工程满足甲方需求。（3）甲方有权在合同约定的范围内对工程进度、质量、安全等方面提出意见和建议，乙方应认真听取并整改。（4）甲方有权根据合同约定终止或解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。5.2监理方职责：（1）监理方应按照合同约定对乙方的施工过程进行全程监督，确保工程质量、进度、安全等方面的合规性。（2）监理方有权对乙方施工过程中的问题提出整改要求，并要求乙方在规定期限内整改完毕。（3）监理方应定期向甲方报告工程进度、质量、安全等情况，并对甲方提出的问题给予解答。（4）监理方在发现乙方存在违约行为时，有权要求乙方立即整改，并承担相应违约责任。六、违约责任6.1任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付合同总价______%的违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2乙方应严格按照监理方的整改要求进行整改，如乙方未按期整改或整改不到位，应承担相应的违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______个月。8.2合同一式三份，甲乙双方各执一份，监理方执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________监理方（盖章）：________________签订日期：________________附件一：《工程内容说明》附件二：《付款进度表》附件三：《工程设计图纸》附件四：《工程验收标准》附件五：《双方约定的其他事项》第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导的意义和目的通过引入第三方监理方，甲方能够在施工过程中更好地保障自身权益，确保工程质量、进度和安全。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：__________甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：第三方主体（以下简称“监理方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行广州建设工程的相关事宜，经友好协商，达成以下合同条款。监理方作为独立的第三方主体，对工程质量、进度、安全等方面进行监督和检查，确保工程按照乙方利益和合同要求顺利进行。一、工程概述1.1工程名称：广州建设工程1.2工程地点：________________1.3工程内容：详见附件一《工程内容说明》1.4工程总价：人民币（大写）：________________元整（小写）：_________________元二、合同工期2.1开工日期：双方协商确定，并以书面形式确定具体日期。2.2竣工日期：双方协商确定，并以书面形式确定具体日期。2.3工期延误：如非乙方原因导致工程无法按期竣工，乙方不承担因此产生的任何责任。如乙方原因导致工程无法按期竣工，乙方应向甲方支付合同总价______%的逾期违约金。三、工程质量3.1乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。3.2工程验收：工程竣工后，甲方应组织验收。如甲方对工程质量不满意，有权要求乙方在合理期限内无偿修复或拆除重建。四、付款及结算4.1付款方式：双方协商确定，并以书面形式确定具体付款方式。4.2付款进度：按照工程进度，甲方分期向乙方支付工程款。具体付款进度及比例详见附件二《付款进度表》。4.3质量保证金：甲方应在工程验收合格后向乙方支付质量保证金，保证金比例为合同总价的______%，自支付之日起有效期为______个月。如乙方在保证期内出现质量问题，甲方有权从保证金中扣除相应费用。保证期结束后，甲方应在______个工作日内无息退还剩余的质量保证金。五、乙方权益及第三方监理方职责5.1乙方权益：（1）乙方有权按照合同约定进行施工，确保工程质量、进度、安全等方面的合规性。（2）乙方有权要求甲方按照合同约定履行义务，如提供施工图纸、材料等。（3）乙方有权根据合同约定终止或解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任。（4）乙方有权要求监理方对甲方的履约行为进行监督，确保甲方履行合同义务。5.2监理方职责：（1）监理方应按照合同约定对甲方的履约行为进行全程监督，确保甲方履行合同义务。（2）监理方有权对甲方的问题提出整改要求，并要求甲方在规定期限内整改完毕。（3）监理方应定期向乙方报告甲方履行合同的情况，并对乙方提出的问题给予解答。（4）监理方在发现甲方存在违约行为时，有权要求甲方立即整改，并承担相应违约责任。六、违约责任6.1任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付合同总价______%的违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2甲方应严格按照监理方的整改要求进行整改，如甲方未按期整改或整改不到位，应承担相应的违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______个月。8.2合同一式三份，甲乙双方各执一份，监理方执一份，具有同等法律效力。