建筑水电承包合同范本(2024版)

编号：__________建筑水电承包合同范本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建筑水电承包合同范本(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同签订依据1.2合同主体认定1.3合同标的概述1.4合同语言文字1.5合同效力第二章：工程概况2.1工程简介2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算2.5工程进度要求第三章：承包人义务3.1承包人资质要求3.2承包人责任范围3.3承包人施工组织3.4承包人材料供应3.5承包人质量标准3.6承包人安全防护第四章：发包人义务4.1发包人责任范围4.2发包人提供的条件4.3发包人工程款支付4.4发包人协调工作4.5发包人现场管理第五章：合同价款与支付5.1合同总价5.2价款调整5.3工程预付款5.4工程进度款5.5质量保证金5.6结算方式与时间第六章：工程变更与索赔6.1工程变更程序6.2工程变更价款确定6.3承包人索赔条件6.4索赔程序与处理6.5索赔有效期第七章：工程验收与保修7.1工程验收标准7.2工程验收程序7.3工程质量保修7.4保修期与保修责任第八章：违约责任8.1承包人违约8.2发包人违约8.3违约责任认定与处理第九章：争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁机构选择9.3诉讼管辖法院第十章：合同的解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3解除或终止合同后的处理第十一章：其他约定11.1保密条款11.2知识产权保护11.3不可抗力11.4合同的转让11.5附件第十二章：合同的生效、变更与解除12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同解除程序第十三章：附件13.1工程设计文件13.2施工图纸13.3工程量清单13.4材料设备清单13.5相关资质证明文件第十四章：附则14.1合同的解释权14.2合同的修订14.3合同的废止14.4合同签订日期与地点合同编号_________第一章：总则1.1合同签订依据本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致签订的。1.2合同主体认定甲方：_________乙方：_________1.3合同标的概述本合同的标的为_________建筑水电工程的承包。1.4合同语言文字本合同的文字为中文，使用的度量衡单位为中华人民共和国法定计量单位。1.5合同效力本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。双方对合同的修改、补充必须采用书面形式，并经双方认可后方能生效。第二章：工程概况2.1工程简介工程名称：_________工程内容：_________2.2工程地点工程位于_________。2.3工程规模工程规模为_________。2.4工程预算工程预算为_________元。2.5工程进度要求工程应于_________前竣工。第三章：承包人义务3.1承包人资质要求乙方须具备_________资质。3.2承包人责任范围乙方负责_________。3.3承包人施工组织乙方应按合同约定的质量、安全、进度等要求组织施工。3.4承包人材料供应乙方负责供应合同约定的材料，并保证材料质量。3.5承包人质量标准乙方应按照合同约定的质量标准完成工程。3.6承包人安全防护乙方应做好施工安全防护工作，确保施工安全。第四章：发包人义务4.1发包人责任范围甲方负责_________。4.2发包人提供的条件甲方应提供合同约定的施工条件，包括施工场地、施工用水、用电等。4.3发包人工程款支付甲方应按照合同约定的付款时间、付款比例支付工程款。4.4发包人协调工作甲方应负责协调处理施工过程中的有关问题，确保工程顺利进行。4.5发包人现场管理甲方应指派专人负责现场管理，确保施工秩序和施工质量。第五章：合同价款与支付5.1合同总价本合同总价款为_________元。5.2价款调整合同价款的调整按照合同约定的原则和程序进行。5.3工程预付款甲方应在合同签订后_________日内支付预付款，预付款比例为合同总价款的_________%。5.4工程进度款甲方根据乙方实际完成的工程量，按合同约定的进度付款。5.5质量保证金乙方应在合同约定的质量保证期内，按合同约定的比例向甲方支付质量保证金。5.6结算方式与时间工程竣工验收合格后，甲乙双方按照合同约定的方式进行结算，结算时间为_________日内。第六章：工程变更与索赔6.1工程变更程序工程变更按照合同约定的程序进行。6.2工程变更价款确定工程变更价款的确定按照合同约定的原则进行。6.3承包人索赔条件乙方在遭受不可抗力等合同约定的索赔条件发生时，有权向甲方提出索赔。6.4索赔程序与处理乙方按照合同约定的程序和时间向甲方提出索赔，甲方应在接到索赔通知后的_________日内答复。6.5索赔有效期乙方应在知道或应当知道索赔事件发生后_________日内向甲方提出索赔。第八章：违约责任8.1承包人违约乙方如违反合同的约定，应承担相应的违约责任。8.2发包人违约甲方如违反合同的约定，应承担相应的违约责任。8.3违约责任认定与处理违约责任的认定与处理按照合同约定的原则进行。第九章：争议解决9.1争议解决方式甲乙双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁机构选择双方同意选择_________仲裁委员会进行仲裁。9.3诉讼管辖法院诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。第十章：合同的解除与终止10.1合同解除条件合同解除的条件为_________。10.2合同终止条件合同终止的条件为_________。10.3解除或终止合同后的处理解除或终止合同后，甲乙双方应按照合同约定的方式处理后续事项。第十一章：其他约定11.1保密条款甲乙双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密。11.2知识产权保护甲乙双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的商标、专利等。11.3不可抗力不可抗力事件的认定及处理按照合同约定的原则进行。11.4合同的转让甲乙双方未经对方同意，不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。11.5附件附件为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。第十二章：合同的生效、变更与解除12.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同变更程序合同变更应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。12.3合同解除程序合同解除应经甲乙双方协商一致，并签订书面解除协议。第十三章：附件13.1工程设计文件附件一：工程设计文件13.2施工图纸附件二：施工图纸13.3工程量清单附件三：工程量清单13.4材料设备清单附件四：材料设备清单13.5相关资质证明文件附件五：相关资质证明文件第十四章：附则14.1合同的解释权本合同的解释权归甲乙双方。14.2合同的修订合同的修订应经甲乙双方协商一致，并签订书面修订协议。14.3合同的废止合同的废止应经甲乙双方协商一致，并签订书面废止协议。14.4合同签订日期与地点本合同于_________年_________月_________日签订于_________。合同编号：_________甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________签订日期：_________签字：__________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方额外要求甲方要求乙方在合同约定的质量标准基础上，提高一定的质量要求，具体为_________。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量符合甲方要求。1.3甲方验收权甲方对工程质量有最终验收权，乙方应按照甲方的要求进行整改直至达到甲方满意的质量标准。1.4甲方工期要求甲方要求工程提前完成，乙方应采取措施确保按甲方要求的时间完成工程。1.5甲方变更权甲方有权根据工程实际情况对工程内容进行变更，乙方应按照甲方的变更要求进行调整。1.6甲方违约金如甲方未按约定时间支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为_________。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方技术保障乙方应提供技术保障，确保工程质量符合合同约定的质量标准。2.2乙方施工安全乙方应严格按照施工安全规范进行施工，确保施工过程中的人身安全和工程安全。2.3乙方材料供应乙方应保证材料供应的质量和数量，确保工程顺利进行。2.4乙方进度控制乙方应确保工程按照合同约定的进度进行，如因乙方原因导致工程延期，应向甲方支付违约金。2.5乙方质量保修工程竣工验收合格后，乙方应按照合同约定的质量保修期和保修责任进行保修。2.6乙方保密义务乙方应对甲方的商业秘密和知识产权进行保密，不得泄露给第三方。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介应公正、公平地履行调解、协调职责，确保甲乙双方的合法权益。3.2第三方中介费用第三方中介的费用由甲乙双方按照约定的比例承担。3.3第三方中介决策权第三方中介的决策甲乙双方应予以尊重，并按照其调解结果执行。3.4第三方中介保密义务第三方中介应对甲乙双方的商务秘密和知识产权进行保密，不得泄露给无关第三方。3.5第三方中介违约责任如第三方中介未能履行调解、协调职责，导致甲乙双方损失，第三方中介应承担相应的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：附件一：工程设计文件附件二：施工图纸附件三：工程量清单附件四：材料设备清单附件五：相关资质证明文件附件六：工程变更记录附件七：进度付款申请单附件八：质量保修证书附件九：安全事故报告附件十：合同履行过程中的其他相关文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付预付款、工程进度款或质量保证金提供的施工条件不符合合同约定未履行合同约定的协调工作提前终止合同或违反合同约定的解除条件2.乙方违约行为未按合同约定完成工程或质量不符合标准未按合同约定提供材料或材料质量不达标未按合同约定的进度完成工程未履行合同约定的保修义务3.违约行为的认定违约行为的认定应依据合同条款和法律规定双方应按照合同约定的违约责任进行认定和处理违约行为的证明应由受损方提供，违约方应承担相应的违约责任三、法律名词及解释：1.合同法合同法是调整合同关系及合同违约责任的法律规范总称2.建筑法建筑法是调整建筑行业活动及管理关系的法律规范总称3.违约金违约金是违约方因违约行为而向守约方支付的金钱赔偿4.不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况5.保修期保修期是指承包人对工程质量承担保修责任的期限四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误原因：设计变更、材料供应不及时、不可抗力等解决办法：协商调整工程进度计划，必要时签订进度变更协议2.工程质量问题原因：施工不当、材料不合格、设计缺陷等解决办法：及时整改，必要时进行质量鉴定，责任方承担相应责任3.合同争议原因：对合同条款理解不一致、履行过程中出现分歧等解决办法：友好协商解决，或提