建筑合同书样本

建筑合同书样本合同编号：__________鉴于乙方愿意提供建筑服务，并愿意承担本合同项下的义务和责任；双方为明确双方的权利和义务，经协商一致，特订立本合同。第一条工程概述1.1工程名称：architecturalproject1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________第二条乙方义务2.1乙方应按照本合同约定的工程内容、工程量和质量要求，完成本工程。2.2乙方应按照本合同约定的时间和进度完成本工程。2.3乙方应按照本合同约定的价格完成本工程。2.4乙方应按照本合同约定的方式完成本工程。第三条质量标准3.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工。3.2乙方应对其施工质量承担责任，并保证本工程的安全、美观、实用和耐用。3.3乙方应接受甲方的监督和检查，确保工程质量符合约定标准。第四条价格和支付4.1本合同的价格为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2甲方应按照本合同约定的付款方式和付款时间支付合同价款。4.3乙方应按照本合同约定的工程进度和质量要求接受甲方的付款。第五条工期5.1本工程的工期为____个月，自乙方进场之日起算。5.2乙方应按照本合同约定的工程进度完成本工程。5.3乙方应承担因自身原因导致工期的延误的责任。第六条违约责任6.1乙方未按照本合同约定的质量要求完成本工程的，甲方有权要求乙方返工、维修或赔偿。6.2乙方未按照本合同约定的进度完成本工程的，甲方有权要求乙方支付违约金。6.3甲方未按照本合同约定的付款时间支付合同价款的，应承担逾期付款的违约责任。第七条争议解决7.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本合同自双方签字或盖章之日起生效。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程预算明细表3.施工方案和施工组织设计4.工程材料和设备清单5.工程进度计划6.质量检验标准和方法7.安全防护措施和应急预案8.付款凭证和工程进度报告二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定时间支付合同价款的，构成违约。2.乙方未按照约定质量要求完成工程的，构成违约。3.乙方未按照约定进度完成工程的，构成违约。4.甲方未按照约定提供施工条件的，构成违约。5.甲方未按照约定履行配合义务的，构成违约。三、法律名词及解释：1.建筑合同：是指甲方为完成某一建筑项目，与乙方签订的明确双方权利义务的协议。2.工程：指双方约定的建筑项目，包括建筑物、构筑物及其附属设施等。3.乙方：指承担建筑任务的施工单位，包括但不限于建筑公司、施工队等。4.甲方：指委托乙方进行建筑任务的业主或其授权的代表。5.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快进度，向甲方报告工程进度，协商调整工期。2.工程质量问题：乙方应立即整改，返工或维修，直至符合质量要求。3.付款争议：双方应查阅合同条款和相关凭证，协商解决支付事宜。4.施工条件不足：甲方应积极配合，提供必要的施工条件，确保工程顺利进行。5.法律纠纷：双方可寻求专业法律咨询，通过协商、调解或诉讼解决。五、所有应用场景：1.适用于新建、扩建、改建各类建筑物、构筑物及其附属设施的施工合同。2.适用于住宅、商业、工业、公共设施等建筑项目的施工合同。3.适用于施工单位与业