标准建设工程合同书范本

标准建设工程合同书范本合同编号：__________合同双方：甲方：全称：____________________________地址：____________________________法定代表人：______________________联系电话：________________________乙方：全称：____________________________地址：____________________________法定代表人：______________________联系电话：________________________第一条工程概况1.1工程名称：________________________1.2工程地点：________________________1.3工程规模：________________________1.4工程内容：________________________第二条工程承包范围2.1乙方负责本工程的设计、施工、设备供应及售后服务等工作。2.2乙方应按照甲方的要求，完成工程的设计和施工，确保工程质量、安全、进度等满足甲方的要求。第三条合同价格3.1本工程的合同总金额为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。3.2乙方在合同签订后____个工作日内，向甲方提交工程预算，经甲方审核确认后，按照预算金额进行支付。3.3乙方在工程竣工验收合格后，向甲方提交工程决算，经甲方审核确认后，按照决算金额进行支付。第四条工程进度4.1乙方应按照双方约定的施工进度计划进行施工，确保工程按期完成。4.2乙方应提前____天向甲方报告工程进度情况，如需调整进度计划，应提前____天征得甲方同意。第五条工程质量5.1乙方应按照国家标准和行业规范进行施工，确保工程质量。5.2工程质量验收标准：________________________5.3乙方应承担工程质量问题的修复和整改工作，并承担相应费用。第六条安全生产6.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保工程施工安全。6.2乙方应建立健全安全生产管理制度，配备必要的安全生产设施和人员。6.3乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，并对施工现场进行定期安全检查。第七条知识产权7.1乙方应保证工程设计、施工等不侵犯他人的知识产权。7.2工程成果的版权归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得使用、转让、许可他人使用。第八条违约责任8.1乙方未按照约定完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总金额的____%。8.2甲方未按照约定支付合同款项，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的____%。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。10.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________签订日期：________________________一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.工程预算书4.工程决算书5.安全生产管理制度6.知识产权证明文件7.工程验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，视为违约。2.甲方未按照约定支付合同款项，视为违约。3.乙方工程质量不符合约定标准，视为违约。4.乙方侵犯他人知识产权，视为违约。5.乙方未按照约定进度施工，视为违约。三、法律名词及解释：1.建设工程：指建筑、土木工程、线路、管道、设备安装、装修等工程项目。2.合同金额：指双方约定的工程总价款。3.工程进度：指工程按照约定的时间节点完成的情况。4.工程质量：指工程符合国家法律法规、标准、设计文件和合同要求的情况。5.违约金：指一方未履行合同义务，应向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整进度计划，乙方按约定支付违约金。2.工程质量问题：解决办法：乙方负责整改修复，承担相应费用，甲方有权拒付违约金。3.知识产权侵权：解决办法：乙方停止侵权行为，赔偿甲方损失，如涉及法律诉讼，按法院判决执行。4.合同款项支付纠纷：解决办法：双方协商解决，如协商不成，可依法向法院提起诉讼。5.安全生产事故：解决办法：乙方立即报告事故，采取措施防止事故扩大，承担相应赔偿责任。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目的设计、