工程项目管桩施工合同

工程项目管桩施工合同合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：1.业主为完成工程项目，需要施工方提供管桩施工服务；2.施工方具备提供管桩施工服务的能力，愿意承担该工程；3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，协商一致，签订本合同。第一条合同范围与内容1.1本合同工程范围包括：__________（工程名称）项目的管桩施工。1.2施工方应按照业主提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。1.3施工方应保证施工质量，确保管桩工程安全、可靠。第二条合同价格与支付2.1本合同的施工总价款为人民币：__________元（大写：__________________________元整）。2.2业主应在合同签订后七个工作日内，向施工方支付合同总价款的50%作为预付款。2.3剩余的50%工程款，待施工完成后，经双方验收合格，业主应在验收报告出具后七个工作日内支付。2.4支付方式：__________（银行转账、现金支付等）。第三条施工工期3.1施工方应按照业主要求的工期完成施工，工程工期为：__________日。3.2施工方若因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。3.3业主应按约定时间提供施工场地、施工条件等，确保工程顺利进行。第四条施工质量与验收4.1施工方应严格按照国家相关标准和行业规定进行施工，确保工程质量。4.2施工过程中，业主有权对施工质量进行监督，提出意见和建议。4.3工程完成后，施工方应组织业主、设计单位、监理单位等进行验收。4.4验收合格的工程，业主应在验收报告出具后七个工作日内支付剩余工程款。第五条违约责任5.1施工方若未按照约定工期完成施工，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：__________。5.2业主若未按约定时间支付工程款，应向施工方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：__________。5.3双方因履行合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第六条保密条款6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、合同内容等，应予以严格保密。6.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第七条合同的变更、解除与终止7.1合同的变更、解除与终止，应经双方协商一致，并签订书面协议。7.2合同变更、解除或终止后，双方应按照约定履行相关义务。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格且工程款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程项目管桩施工合同2.施工图纸3.施工方案4.技术要求5.验收报告6.支付凭证7.违约金计算公式8.滞纳金计算公式二、违约行为及认定：1.施工方未按约定工期完成施工，视为违约。2.业主未按约定时间支付工程款，视为违约。3.双方未履行保密义务，泄露对方商业秘密、技术秘密等，视为违约。4.合同变更、解除或终止未经双方协商一致，未经书面协议，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指承担工程项目的单位或个人。2.乙方：指承担管桩施工服务的单位或个人。3.施工图纸：指工程项目的设计图纸，包括施工细节、尺寸等。4.施工方案：指施工方为完成工程项目制定的具体施工步骤、方法等。5.技术要求：指工程项目施工过程中应遵循的技术标准、规范等。6.违约金：指一方未履行合同义务，按照约定或法定规定向对方支付的赔偿金。7.滞纳金：指业主未按约定时间支付工程款，应向施工方支付的逾期付款违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商调整工期，如需延长工期，按约定支付违约金。2.施工质量问题：解决办法：及时停工，整改至符合标准，重新验收。3.工程款支付滞后：解决办法：按约定支付滞纳金，双方协商解决支付问题。4.保密义务泄露：解决办法：违约方承担相应责任，赔偿损失。5.合同变更、解除或终止争议：解决办法：双方协商一致，签订书面协议，依法办理相关手续。五、所有应