2024版建设工程施工合同书示例

2024版建设工程施工合同书示例合同编号：__________甲方：（全称）地址：联系人：联系电话：乙方：（全称）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为项目业主，乙方为具备相应资质和能力的设计、施工单位，双方经协商一致，就甲方向乙方委托进行__________项目的施工建设事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________二、合同工期2.1工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止，共计__________天。2.2乙方应按合同约定的时间节点完成工程进度，具体进度安排由双方另行签订补充协议予以明确。三、质量标准3.1工程质量应符合国家、行业及地方现行的质量标准及规范要求，达到__________等次标准。3.2乙方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量。四、合同价款及支付方式4.1合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2甲方支付乙方工程款的方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为尾款。五、施工要求5.1乙方应按照甲方的要求，按时提供施工图纸、设计文件等技术资料，并保证资料的准确性和完整性。5.2乙方应严格按照施工图纸和施工规范进行施工，确保工程安全、质量、进度等方面的要求。5.3乙方应做好施工现场的安全生产管理，遵守国家及地方的安全生产法律法规，确保施工现场的安全。六、工程验收6.1工程验收分为初步验收和最终验收两个阶段。6.2初步验收在工程进度达到__________%时进行，由甲方、乙方、设计单位等共同参与。6.3最终验收在工程竣工后进行，由甲方、乙方、设计单位等共同参与。6.4工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。七、违约责任7.1乙方未按照约定时间完成工程进度的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×__________%。7.2乙方工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方拆除不合格工程，乙方应承担拆除费用，并按照甲方要求进行整改。7.3甲方未按照约定时间支付工程款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×逾期天数×__________%。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸和技术资料

2.施工方案和施工组织设计

3.工程预算书和工程量清单

4.合同双方资质证明文件

5.安全生产管理措施和应急预案

6.工程验收标准和质量保证书

7.违约金计算公式和相关法律法规二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程进度

2.乙方工程质量不符合约定

3.甲方未按约定时间支付工程款

4.甲方未提供完整、准确的技术资料

5.乙方未按照施工图纸和规范进行施工

6.乙方施工现场安全生产管理不善三、法律名词及解释：1.甲方：指项目业主，负责委托乙方进行工程施工。

2.乙方：指具备相应资质和能力的设计、施工单位，负责完成施工任务。

3.工程验收：对工程质量、安全、进度等方面的检查和评定，分为初步验收和最终验收。

4.违约金：因违约行为产生的经济赔偿责任。

5.安全生产管理：对施工现场的安全管理，包括安全生产规章制度、安全生产措施、应急预案等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应加强施工组织和管理，合理安排人力和物力，确保工程进度。

2.工程质量问题：乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，加强质量控制和检验。

3.工程款支付延误：甲方应按时支付工程款，确保乙方施工顺利进行。

4.技术资料不完整或错误：甲方应提供准确、完整的技术资料，乙方应仔细核对并及时反馈。

5.施工现场安全生产问题：乙方应加强安全生产管理，严格执行安全生产规章制度，确保施工现场安全。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目的施工合同签订。

2.