某市垃圾处理中心建设工程施工合同

某市垃圾处理中心建设工程施工合同《篇一》合同编号：_____合同签订日期：____年____月____日甲方（发包方）：____市垃圾处理中心乙方（承包方）：_____建筑安装工程有限责任公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方某市垃圾处理中心建设工程施工事项，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____市垃圾处理中心建设工程1.2工程地点：____市____区____路____号1.3工程内容：包括但不限于垃圾处理设施建设、配套道路、绿化等工程。1.4工程规模：按照____市垃圾处理中心规划设计方案执行。1.5工程质量标准：符合《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-20xx及其它相关规范要求。二、合同金额2.1本合同施工总价款为人民币____元（大写：____________________元整），币种为人民币。2.2乙方报价应包含全部工程内容的人工、材料、设备、机械、管理、税费等一切费用。三、合同工期3.1合同约定的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。3.2乙方应按合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。四、付款方式及进度4.1甲方按照乙方实际完成工程量，分期支付工程款。具体支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的____%；（2）工程进度达到____%后，甲方支付乙方工程总价款的____%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的____%。4.2乙方应按照合同约定的付款进度向甲方等额的发票。五、质量及验收5.1乙方应严格按照设计文件、施工图纸、技术规范和标准进行施工，保证工程质量。5.2工程验收合格后，乙方应按照甲方要求进行工程保修，保修期自工程验收合格之日起计算。六、违约责任6.1乙方未按照合同约定的工期完成工程，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期一天，违约金为合同总价款的____%。6.2乙方使用不合格材料、设备或施工工艺，甲方有权要求乙方立即整改，并按照合同总价款的____%向甲方支付违约金。6.3甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并按照同期银行贷款利率向甲方追讨逾期付款违约金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方完成合同约定的保修责任之日终止。甲方（盖章）：____市垃圾处理中心乙方（盖章）：_____建筑安装工程有限责任公司甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：____年____月____日工程设计文件施工图纸技术规范和标准工程量清单乙方资质证明文件其他与合同有关的文件《篇二》合同编号：_____合同签订日期：____年____月____日甲方（发包方）：____市垃圾处理中心乙方（承包方）：_____建筑安装工程有限责任公司丙方（第三方）：_____环保科技有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方某市垃圾处理中心建设工程施工事项，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____市垃圾处理中心建设工程1.2工程地点：____市____区____路____号1.3工程内容：包括但不限于垃圾处理设施建设、配套道路、绿化等工程。1.4工程规模：按照____市垃圾处理中心规划设计方案执行。1.5工程质量标准：符合《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-20xx及其它相关规范要求。二、合同金额及支付方式2.1本合同施工总价款为人民币____元（大写：____________________元整），币种为人民币。2.2乙方报价应包含全部工程内容的人工、材料、设备、机械、管理、税费等一切费用。2.3甲方应按照乙方实际完成工程量，分期支付工程款。具体支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的____%；（2）工程进度达到____%后，甲方支付乙方工程总价款的____%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的____%。2.4乙方应按照合同约定的付款进度向甲方等额的发票。三、合同工期3.1合同约定的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。3.2乙方应按合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。四、第三方丙方的责权利4.1丙方作为环保技术的方，应确保的技术符合国家相关法律法规及行业标准。4.2丙方应对乙方的施工过程进行技术指导，确保工程质量达到约定标准。4.3丙方应按照合同约定时间所需的技术支持和服务，如延迟，应承担相应的违约责任。五、质量及验收5.1乙方应严格按照设计文件、施工图纸、技术规范和标准进行施工，保证工程质量。5.2工程验收合格后，乙方应按照甲方要求进行工程保修，保修期自工程验收合格之日起计算。六、违约责任6.1乙方未按照合同约定的工期完成工程，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期一天，违约金为合同总价款的____%。6.2乙方使用不合格材料、设备或施工工艺，甲方有权要求乙方立即整改，并按照合同总价款的____%向甲方支付违约金。6.3甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并按照同期银行贷款利率向甲方追讨逾期付款违约金。七、甲方权利条款7.1甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，确保工程质量。7.2甲方有权根据工程进度和质量情况，调整工程付款进度。7.3甲方在合同履行过程中，如遇不可抗力因素影响工程进度，有权延长合同工期。八、乙方违约及限制条款8.1乙方如发生违约行为，甲方有权按照违约责任条款向乙方追讨违约金。8.2乙方在合同履行过程中，如涉及违法行为，甲方有权立即终止合同，并向有关部门报告。九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。10.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方完成合同约定的保修责任之日终止。甲方（盖章）：____市垃圾处理中心乙方（盖章）：_____建筑安装工程有限责任公司丙方（盖章）：_____环保科技有限公司甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________丙方代表（签名）：______________《篇三》合同编号：_____合同签订日期：____年____月____日甲方（发包方）：____市垃圾处理中心乙方（承包方）：_____建筑安装工程有限责任公司丙方（第三方）：_____环保科技有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方某市垃圾处理中心建设工程施工事项，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____市垃圾处理中心建设工程1.2工程地点：____市____区____路____号1.3工程内容：包括但不限于垃圾处理设施建设、配套道路、绿化等工程。1.4工程规模：按照____市垃圾处理中心规划设计方案执行。1.5工程质量标准：符合《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-20xx及其它相关规范要求。二、合同金额及支付方式2.1本合同施工总价款为人民币____元（大写：____________________元整），币种为人民币。2.2乙方报价应包含全部工程内容的人工、材料、设备、机械、管理、税费等一切费用。2.3甲方应按照乙方实际完成工程量，分期支付工程款。具体支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的____%；（2）工程进度达到____%后，甲方支付乙方工程总价款的____%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的____%。2.4乙方应按照合同约定的付款进度向甲方等额的发票。三、合同工期3.1合同约定的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。3.2乙方应按合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。四、第三方丙方的责权利4.1丙方作为环保技术的方，应确保的技术符合国家相关法律法规及行业标准。4.2丙方应对乙方的施工过程进行技术指导，确保工程质量达到约定标准。4.3丙方应按照合同约定时间所需的技术支持和服务，如延迟，应承担相应的违约责任。五、质量及验收5.1乙方应严格按照设计文件、施工图纸、技术规范和标准进行施工，保证工程质量。5.2工程验收合格后，乙方应按照甲方要求进行工程保修，保修期自工程验收合格之日起计算。六、乙方权利条款6.1乙方有权按照合同约定获得工程款项。6.2乙方有权对丙方的技术支持和服务进行监督，确保其符合合同约定。6.3乙方在合同履行过程中，如遇不可抗力因素影响工程进度，有权申请延长合同工期。七、甲方违约及限制条款7.1甲方如未按照约定时间支付工程款，乙方有权按逾期天数向甲方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期一天，违约金为合同总价款的____%。7.2甲方如未按照约定施工场地、材料等，导致乙方无法正常施工，乙方有权要求甲方承担相应责任。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。9.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，至工