劳务分包结算书2024年

劳务分包结算书2024年通用合同编号：__________劳务分包结算书根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方经协商一致，订立本劳务分包结算书。一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程造价：__________1.5工程质量标准：__________二、劳务分包范围及内容2.1劳务分包范围：__________2.2劳务分包内容：__________三、劳务分包价格及支付3.1劳务分包价格：__________3.2支付方式：__________3.3支付时间：__________四、劳务分包工期4.1计划工期：__________4.2实际工期：__________五、甲乙双方的权利和义务5.1甲方的权利和义务：（1）按约定支付劳务分包价款；（2）提供施工场地及施工条件；（3）负责工程质量、安全、进度等方面的管理；（4）协调解决劳务分包过程中出现的问题。5.2乙方的权利和义务：（1）按约定完成劳务分包内容；（2）遵守国家法律法规及甲方施工现场的规章制度；（3）负责劳务分包过程中的质量、安全、进度等方面的管理；（4）承担劳务分包过程中的损失及赔偿责任。六、违约责任6.1甲方违约：（1）未按约定支付劳务分包价款的，应支付违约金，违约金为应付劳务分包价款的__________%；（2）未提供施工场地及施工条件的，应承担由此产生的费用及损失；（3）未按约定时间支付劳务分包价款的，应承担逾期付款的利息，利息按__________%计算。6.2乙方违约：（1）未按约定完成劳务分包内容的，应支付违约金，违约金为应付劳务分包价款的__________%；（2）违反国家法律法规及甲方施工现场的规章制度的，应承担相应的法律责任；（3）未按约定时间完成劳务分包内容的，应承担逾期完工的违约责任。七、争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸及技术要求

2.工程量清单

3.施工组织设计

4.安全生产管理制度

5.质量管理手册

6.乙方资质证明文件

7.甲方授权委托书

8.工程变更通知单

9.工程验收报告

10.支付凭证及报销单据二、违约行为及认定：1.甲方未按约定支付劳务分包价款，认定违约行为。

2.甲方未提供施工场地及施工条件，认定违约行为。

3.甲方未按约定时间支付劳务分包价款，认定违约行为。

4.乙方未按约定完成劳务分包内容，认定违约行为。

5.乙方违反国家法律法规及甲方施工现场的规章制度，认定违约行为。

6.乙方未按约定时间完成劳务分包内容，认定违约行为。三、法律名词及解释：1.劳务分包：指建筑施工企业将其所承担的施工任务中的一部分，按照合同约定，由其他具有相应资质的企业或个人完成的行为。

2.合同法：指调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称。

3.建筑法：指调整建筑施工活动中各方主体权利义务关系的法律规范总称。

4.违约金：指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。

5.逾期付款利息：指甲方未按约定时间支付劳务分包价款所产生的利息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定支付劳务分包价款。

解决办法：乙方应及时与甲方沟通，督促甲方按约定支付价款，必要时可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。2.问题：甲方未提供施工场地及施工条件。

解决办法：乙方应及时与甲方沟通，要求甲方履行合同约定，提供施工场地及施工条件。如甲方仍不履行，乙方可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。3.问题：乙方未按约定完成劳务分包内容。

解决办法：甲方应及时与乙方沟通，要求乙方按约定完成劳务分包内容。如乙方仍不履行，甲方可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。4.问题：乙方违反国家法律法规及甲方施工现场的规章制度。

解决办法：甲方应及时制止乙方的违法行为，并要求乙方按照法律法规及规章制度进行整改。如乙方仍不改正，甲方可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼