2024建设工程承包合同范本

2024最新建设工程承包合同范本合同编号：__________合同双方：甲方：

名称：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________乙方：

名称：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的设计和施工单位，双方经协商一致，就乙方承担甲方工程项目的施工及设计工作，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程内容：__________

1.4工程规模：__________

1.5工程预算：__________二、合同主体2.1甲方指派如下人员负责协调、管理本项目：

2.1.1项目负责人：__________

2.1.2技术负责人：__________

2.1.3财务负责人：__________2.2乙方指派如下人员负责协调、管理本项目：

2.2.1项目负责人：__________

2.2.2技术负责人：__________

2.2.3财务负责人：__________三、合同范围与内容3.1乙方应按照甲方的要求，完成工程的设计和施工任务，包括但不限于：（1）完成施工图设计、施工方案及施工组织设计；

（2）按照合同约定的工期完成施工任务；

（3）负责工程质量、安全、环保等方面的管理工作；

（4）提供施工过程中所需的技术支持和服务；

（5）协助甲方办理工程验收、竣工备案等相关手续。3.2乙方应保证设计及施工质量符合国家及行业相关标准、规范要求，并承担因质量问题产生的整改、维修、加固、返工等责任。四、工期4.1合同约定的工期为：__________天。

4.2乙方应按照约定的工期完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。五、质量与验收5.1乙方应保证工程质量符合国家及行业相关标准、规范要求。

5.2工程验收分为初步验收和竣工验收，具体验收程序和要求如下：（1）初步验收：工程完成后，甲方组织相关单位进行初步验收，乙方应按照验收要求提供相关资料，配合验收工作；

（2）竣工验收：初步验收合格后，甲方组织相关单位进行竣工验收，乙方应按照验收要求提供相关资料，配合验收工作。六、合同价款与支付6.1合同总价款为：__________元（大写：__________元整）。

6.2甲方支付合同价款的方式如下：（1）合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款；

（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为进度款；

（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为尾款。6.3甲方支付合同价款时，乙方应提供等额的发票。七、违约责任7.1乙方未按照约定工期完成施工任务的，应按照合同约定向甲方支付违约金。

7.2乙方工程质量不符合约定，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

7.3甲方未按照约定支付合同价款的，应按照合同约定向乙方支付滞纳金。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸及说明

2.施工组织设计方案

3.工程预算明细表

4.工程进度计划表

5.质量验收标准及要求

6.安全生产管理制度

7.环境保护措施方案

8.合同价款支付凭证

9.违约金计算公式及相关规定

10.争议解决方式及流程二、违约行为及认定：1.未按照约定工期完成施工任务：乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，视为违约。

2.工程质量不符合约定：乙方施工的工程质量不符合国家及行业相关标准、规范要求，视为违约。

3.甲方未按照约定支付合同价款：甲方未按照合同约定的付款时间、金额或方式支付合同价款，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的委托方，负责委托乙方完成工程项目的设计和施工。

2.乙方：指合同中的受托方，负责按照甲方的要求完成工程项目的施工和设计。

3.工期：指合同约定的乙方完成工程项目的时间。

4.质量：指工程项目符合国家及行业相关标准、规范要求的程度。

5.违约金：指一方违约时，按照合同约定向另一方支付的赔偿金。

6.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：乙方如遇到不可抗力等因素导致工期延误，应及时通知甲方，并提供相关证明材料。甲方应根据实际情况给予理解和支持，调整工期计划。

2.质量问题：乙方在施工过程中如出现质量问题，应立即采取整改措施，并及时报告甲方。甲方有权要求乙方拆除不合格工程，重新施工，并要求乙方承担相应责任。

3.支付问题：甲方如未按照约定时间或方式支付合同价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。双方可通过协商解决支付问题，确保工程顺利进行。

4.争议解决：双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景