某地开发项目总包合同

某地开发项目总包合同《篇一》合同编号：_______合同签订日期：____年____月____日甲方（以下简称“甲方”）：单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（以下简称“乙方”）：单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方愿意将其拥有的某地开发项目的总包合同权利和义务转让给乙方，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条项目概况1.1项目名称：____________________1.2项目地点：____________________1.3项目规模：____________________1.4项目投资估算：____________________第二条合同范围与内容2.1乙方承担本项目的总包工作，包括但不限于：（1）施工图设计；（2）工程施工；（3）设备采购；（4）工程监理；（5）工程验收；（6）保修服务等。2.2乙方应按照甲方的要求，完成项目的施工进度和质量要求。第三条合同价格与支付3.1本项目的总包合同价格为人民币_______元（大写：____________________元整）。3.2甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付合同价款。3.3乙方开具合法的发票，甲方按约定时间支付。第四条合同履行期限4.1乙方应按照双方约定的工期，完成项目的施工。4.2工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。第五条违约行为及认定5.1乙方未按照约定的时间和质量完成项目的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同价款的____%。5.2甲方未按照约定的时间支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。5.3双方其他违约行为，按照合同约定或者法律规定承担相应的违约责任。第六条法律名词及解释6.1本合同所称“甲方”指合同签订的甲方单位。6.2本合同所称“乙方”指合同签订的乙方单位。6.3本合同所称“项目”指合同第一条所述的项目。6.4本合同所称“合同价款”指本合同第三条所述的合同价格。6.5本合同所称“违约金”指本合同第五条所述的违约金。6.6本合同所称“滞纳金”指本合同第五条所述的滞纳金。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条合同的变更、解除和终止8.1双方同意，合同的变更、解除和终止，应书面签署，并经双方确认。8.2合同的解除或终止，不影响双方在合同解除或终止前的权利和义务。9.1本合同附件包括：（1）项目可行性研究报告；（2）项目设计方案；（3）工程施工图纸；（4）设备采购清单；（5）工程监理合同；（6）其他双方认为应当附件的文件。第十条其他约定10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。10.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：____年____月____日以上合同内容，具体合同内容应以甲乙双方实际协商确定的为准。在签订合请务必遵循相关法律法规，确保合同的合法性和有效性。如有需要，请咨询专业律师。《篇二》合同编号：_______合同签订日期：____年____月____日甲方（以下简称“甲方”）：单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________第三方（以下简称“第三方”）：单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（以下简称“乙方”）：单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方愿意将其拥有的某地开发项目的总包合同权利和义务转让给乙方，并引入第三方作为项目的技术支持和咨询服务，经双方及第三方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条项目概况1.1项目名称：____________________1.2项目地点：____________________1.3项目规模：____________________1.4项目投资估算：____________________第二条第三方职责与权益2.1第三方作为技术支持和咨询服务者，应负责：（1）项目所需的技术支持；（2）协助乙方进行项目施工图设计；（3）为项目专业的咨询服务；（4）参与项目的验收工作。2.2第三方应确保的技术支持和咨询服务符合项目需求和法律法规要求。2.3第三方在合同约定的范围内，享有技术支持和咨询服务的权益。第三条乙方职责与限制3.1乙方应按照甲方的要求，完成项目的总包工作，包括但不限于施工、设备采购、监理和验收等。3.2乙方应确保项目的施工质量和进度符合甲方和第三方的要求。3.3乙方不得未经甲方和第三方同意，将合同项下的任何工作委托给其他单位或个人。第四条甲方权益保障4.1甲方有权对乙方和第三方的履约情况进行监督和检查。4.2甲方有权要求乙方和第三方按照合同约定履行义务。4.3甲方在合同约定的范围内，享有项目的所有权和使用权。第五条违约行为及认定5.1乙方未按照约定的时间和质量完成项目的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同价款的____%。5.2第三方未按照约定的时间和质量技术支持和咨询服务的，甲方有权要求第三方支付违约金，违约金为合同价款的____%。5.3甲方未按照约定的时间支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。5.4乙方和第三方的其他违约行为，按照合同约定或者法律规定承担相应的违约责任。第六条法律名词及解释6.1本合同所称“甲方”指合同签订的甲方单位。6.2本合同所称“乙方”指合同签订的乙方单位。6.3本合同所称“第三方”指合同签订的第三方单位。6.4本合同所称“项目”指合同第一条所述的项目。6.5本合同所称“违约金”指本合同第五条所述的违约金。6.6本合同所称“滞纳金”指本合同第五条所述的滞纳金。第七条争议解决7.1双方及第三方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条合同的变更、解除和终止8.1双方及第三方同意，合同的变更、解除和终止，应书面签署，并经双方及第三方确认。8.2合同的解除或终止，不影响双方及第三方在合同解除或终止前的权利和义务。9.1本合同附件包括：（1）项目可行性研究报告；（2）项目设计方案；（3）工程施工图纸；（4）设备采购清单；（5）工程监理合同；（6）其他双方及第三方认为应当附件的文件。第十条其他约定10.1本合同自双方及第三方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。10.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________第三方（盖章）：____________________《篇三》合同编号：_______合同签订日期：____年____月____日甲方（以下简称“甲方”）：单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________第三方（以下简称“第三方”）：单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（以下简称“乙方”）：单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方愿意将其拥有的某地开发项目的总包合同权利和义务转让给乙方，并引入第三方作为项目的技术支持和咨询服务，经双方及第三方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条项目概况1.1项目名称：____________________1.2项目地点：____________________1.3项目规模：____________________1.4项目投资估算：____________________第二条乙方的权益与义务2.1乙方作为项目的总包方，应负责：（1）施工图设计；（2）工程施工；（3）设备采购；（4）工程监理；（5）工程验收；（6）保修服务等。2.2乙方应确保项目的施工质量和进度符合甲方和第三方的要求。2.3乙方在合同约定的范围内，享有项目的管理和决策权。第三条第三方职责与权益3.1第三方作为技术支持和咨询服务者，应负责：（1）项目所需的技术支持；（2）协助乙方进行项目施工图设计；（3）为项目专业的咨询服务；（4）参与项目的验收工作。3.2第三方应确保的技术支持和咨询服务符合项目需求和法律法规要求。3.3第三方在合同约定的范围内，享有技术支持和咨询服务的权益。第四条甲方职责与限制4.1甲方应按照双方约定的时间支付合同价款。4.2甲方不得干预乙方的正常施工和管理。4.3甲方在合同约定的范围内，享有项目的所有权和使用权。第五条违约行为及认定5.1甲方未按照约定的时间支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。5.2乙方未按照约定的时间和质量完成项目的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同价款的____%。5.3第三方未按照约定的时间和质量技术支持和咨询服务的，乙方有权要求第三方支付违约金，违约金为合同价款的____%。5.4甲方、乙方和第三方的其他违约行为，按照合同约定或者法律规定承担相应的违约责任。第六条法律名词及解释6.1本合同所称“甲方”指合同签订的甲方单位。6.2本合同所称“乙方”指合同签订的乙方单位。6.3本合同所称“第三方”指合同签订的第三方单位。6.4本合同所称“项目”指合同第一条所述的项目。6.5本合同所称“违约金”指本合同第五条所述的违约金。6.6本合同所称“滞纳金”指本合同第五条所述的滞纳金。第七条争议解决7.1双方及第三方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条合同的变更、解除和终止8