干挂施工合同甲方工程进度报告

干挂施工合同甲方工程进度报告合同编号：__________合同各方信息：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为某项工程项目的业主或开发商，乙方为具备相应资质和能力的干挂施工单位，经双方友好协商，就乙方为甲方提供干挂施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：（工程名称）1.2工程地点：（工程地点）1.3工程规模：（工程规模）1.4工程内容：甲方委托乙方按图纸和规范要求进行干挂施工，包括材料供应、施工组织、质量控制、安全文明施工等。二、合同价格2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含所有施工材料、设备、工具、劳动力、管理费、利润等费用。2.3合同价款支付方式：（1）合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。三、工期3.1乙方承诺按照甲方提供的施工图纸和工程量清单，在合同约定的工期内完成施工。3.2工程开工日期：（开工日期）3.3工程竣工日期：（竣工日期）四、质量标准4.1乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、规范和标准进行施工，确保工程质量。4.2工程质量应达到：（质量标准）4.3乙方应承担工程质量问题的修复和返工费用。五、安全文明施工5.1乙方应严格按照国家及地方有关安全文明施工的规定进行施工，确保施工过程中的安全。5.2乙方应承担因施工原因造成的人身伤亡、财产损失等一切责任。5.3乙方应做好施工现场的清洁、绿化、保卫工作，确保施工现场的环境卫生。六、违约责任6.1乙方未按照约定时间完成施工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%乘以逾期天数。6.2甲方未按照约定时间支付合同价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的0.5%乘以逾期天数。6.3双方的其他违约行为，按照合同约定承担相应责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1合同附件：（附件名称）为本合同的有效组成部分。8.2合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：（签订日期）一、附件列表：1.工程图纸2.工程量清单3.施工规范和标准4.安全文明施工规定5.质保金支付证明6.工程验收报告二、违约行为及认定：2.甲方未按约定时间支付合同价款：指合同约定的付款日期已到，甲方未支付应付款项。3.工程质量未达到约定标准：指工程质量不符合合同中约定的质量标准。4.安全文明施工不符合规定：指乙方在施工过程中，未能遵守国家及地方有关安全文明施工的规定。三、法律名词及解释：1.干挂施工：一种建筑外墙装饰施工技术，采用挂件与墙体连接，形成装饰效果。2.质保金：为确保乙方履行合同约定，甲方在支付合同价款时预留的一定比例的资金。3.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.工期：合同约定的工程开始施工至工程竣工的时间段。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，必要时甲方可要求乙方支付违约金。2.施工质量问题：解决办法：乙方负责修复和返工，费用由乙方承担。若乙方不履行，甲方可要求赔偿。3.付款延误：解决办法：甲方按照约定时间支付合同价款，若延误，乙方可要求甲方支付违约金。4.安全事故：解决办法：乙方立即采取措施防止事故扩大，及时报告甲方，按照相关规定承担责任。五、所有应用场景：1.甲方为工程项目业主或开发商，乙方为具备相