工程清包施工合同条款解释

工程清包施工合同条款解释合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、合同工期2.1合同总工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。2.2开工日期：____年__月__日。2.3竣工日期：____年__月__日。三、质量标准3.1工程质量应符合国家现行相关法律法规、规范、标准和设计文件的要求。3.2工程质量等级：____级。3.3乙方应严格按照设计文件和施工技术标准进行施工，确保工程质量。四、合同价款4.1工程合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____。4.2乙方报价应包含工程所有材料、人工、设备、施工机具及临时设施等费用。4.3合同价款支付方式：（1）合同签订后____日内，业主支付乙方工程总价的__%；（2）工程进度达到__%时，业主支付乙方工程总价的__%；（3）工程竣工验收合格后，业主支付乙方剩余的__%。五、施工许可及手续5.1乙方应负责办理工程所需的各类施工许可、批准、审查、验收等手续，并承担相应费用。5.2乙方应在合同约定的开工日期前，取得施工许可证，否则应承担相应违约责任。六、施工方的义务6.1按照约定的工期、质量、安全标准完成工程施工。6.2负责工程现场的安全防护、环境保护和文明施工。6.3负责工程材料、设备、施工机具的采购、保管和维修。6.4接受业主、监理单位的检查、监督和指导。七、业主的义务7.1按照约定支付合同价款。7.2提供施工场地、临时设施、施工用水、用电等必要的施工条件。7.3协助乙方办理施工许可等相关手续。7.4不得无故干预乙方的正常施工，不得无故拖欠工程款。八、违约责任8.1乙方未按照约定工期、质量完成工程的，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×逾期天数×__%。8.2业主未按照约定支付合同价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应支付价款×逾期天数×__%。8.3双方其他违约行为，按照相关法律法规和合同约定承担违约责任。九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且合同价款结清之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.工程设计图纸和技术文件2.施工许可证和相关部门批准文件3.工程预算书和结算书4.施工方资质证明文件5.工程进度计划和施工组织设计6.合同变更协议7.工程验收报告8.违约金计算公式和相关依据文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期、质量完成工程的，视为违约。2.业主未按照约定支付合同价款的，视为违约。3.双方其他违反合同约定的行为，按照合同约定和相关法律法规认定。三、法律名词及解释：1.工程清包施工合同：指业主将工程的设计、材料采购、施工等全部工作委托给施工方的合同。2.工期：合同约定的完成工程的时间期限。3.质量标准：按照国家相关法律法规、规范、标准和设计文件要求确定的工程质量等级。4.合同价款：双方约定的完成工程所需支付的金额。5.违约金：违约方应支付给守约方的经济损失赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快进度，并向业主支付违约金。2.工程质量问题：乙方应按照约定进行整改，直至达到质量标准。3.合同价款支付纠纷：双方应按照合同约定履行支付义务，必要时可寻求法律途径解决。4.施工许可手续办理缓慢：乙方应提前准备相关材料，积极与相关部门沟通，确保工程顺利开工。5.设计变更：双方应协商一致，签订变更协议，并调整合同价款。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目的中小型施工合同。2.适用于施工方具备相应资质和