施工承包商合同格式

施工承包商合同格式合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：2.承包商为乙方，愿意承担本项目的施工任务，并按照甲方的要求完成本项目；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经过充分协商，达成一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条合同范围与内容（1）承包商按照业主的要求完成本项目的施工任务；（2）承包商按照合同约定的时间和质量要求完成本项目；（3）业主按照合同约定支付承包商的工程款项；（4）双方的其他权利和义务。1.2承包商应按照业主提供的设计文件、施工图纸和技术要求进行施工，并保证施工质量符合相关法律法规、行业标准和业主的要求。第二条合同价格与支付2.1本项目的施工总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2业主应按照双方约定的付款节点和比例，向承包商支付工程款项。具体付款节点和比例如下：（1）工程开工后，业主支付合同总价款的10%；（2）工程进度达到50%时，业主支付合同总价款的30%；（3）工程进度达到100%时，业主支付合同总价款的60%；（4）工程验收合格后，业主支付合同总价款的95%；（5）剩余的5%作为质量保证金，待质保期满后无质量问题，业主予以支付。2.3承包商应按照合同约定的时间节点向业主提交工程进度报告，以便业主按照约定支付工程款项。第三条工期3.1本项目的施工期限为__________日。3.2承包商应确保按照合同约定的工期完成本项目。如因承包商原因导致工程延期，承包商应承担相应的违约责任。第四条质量与验收4.1承包商应对本项目的施工质量负责，并按照相关法律法规、行业标准和业主的要求进行施工。4.2工程验收分为初步验收和最终验收两个阶段。初步验收在工程进度达到100%时进行，最终验收在质保期满后进行。4.3验收不合格的工程，承包商应按照业主的要求进行整改，并承担由此产生的费用。整改合格后，双方重新进行验收。第五条违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2承包商如未能按照合同约定的时间、质量要求完成本项目，应承担相应的违约责任。5.3业主如未能按照合同约定的时间节点支付工程款项，应承担迟延付款的违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格且质保期满后终止。甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸和技术要求2.设计文件3.工程进度报告4.工程验收记录5.质量保证金支付凭证6.违约金支付凭证7.法律意见书（如有）二、违约行为及认定：1.承包商未能按照合同约定的时间、质量要求完成本项目，构成违约。2.业主未能按照合同约定的时间节点支付工程款项，构成违约。3.双方未能履行合同约定的其他义务，构成违约。4.违约行为的认定：根据合同约定和相关法律法规，对违约行为进行认定。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主。2.乙方：指合同中的承包商。3.施工图纸：指用于指导施工的图纸和技术文件。4.设计文件：指项目设计方案和相关技术文件。5.工程进度报告：指承包商向业主提交的工程进度情况的报告。6.工程验收：指对完成的工程进行检查、评估，以确定是否符合合同约定的过程。7.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。8.质保期：指工程验收合格后，承包商对工程进行保修的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法为承包商采取措施加快施工进度，并向业主支付违约金。2.工程质量问题：解决办法为承包商进行整改，直至满足合同约定质量要求。3.付款延误：解决办法为业主及时支付工程款项，并向承包商支付违约金。4.争议解决：双方通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工