一级造价工程师《造价管理》安徽省淮北市濉溪县2024年考前冲刺预测试卷含解析

一级造价工程师《造价管理》安徽省淮北市濉溪县2024年考前冲刺预测试卷第1题：单选题(本题1分)下列工程项目目标控制的措施中,属于技术措施的是（）。A.充实控制机构,加强相互沟通B.对设计变更方案进行技术经济分析C.通过科学试验确定新材料的适用性D.确定对目标控制有利的承发包模式第2题：单选题(本题1分)下列工程寿命周期成本中，属于社会成本的是（）。A.建筑产品使用过程中的电力消耗B.工程施工对原有植被可能造成的破坏C.建筑产品使用阶段的人力资源消耗D.工程建设征地拆迁可能引发的不安定因素第3题：单选题(本题1分)工程项目的计价中，投资估算的方法有设备系数法、生产能力指数法等；设计概算的方法有概算定额法、概算指标法等，计价时应根据具体的情况加以选择，由此体现了工程计价方法的（）。A.多次性B.多样性C.组合性D.复杂性第4题：单选题(本题1分)对建设单位而言，（）与总分包模式相同，合同结构简单，组织协调工作量小，而且有利于工程造价和建设工期的控制。A.联合体承包模式B.平行承包模式C.合作体承包模式D.CM承包模式第5题：单选题(本题1分)与净现值相比较，采用内部收益率法评价投资方案经济效果的优点是能够（）。A.考虑资金的时间价值B.反映项目投资中单位投资的盈利能力C.反映投资过程的收益程度D.考虑项目在整个计算期内的经济状况第6题：单选题(本题1分)下列费用中，属于建设工程静态投资的是（）。A.基本预备费B.涨价预备费C.建设期贷款利息D.建设工程有关税费第7题：单选题(本题1分)下列偏差分析方法中，既可分析费用偏差，又可分析进度偏差的是（）。A.时标网络图法和曲线法B.曲线法和控制图法C.排列图法和时标网络图法D.控制图法和表格法第8题：单选题(本题1分)下列项目融资方式中，通过已建成项目为其他新项目进行融资的是（）。A.TOTB.BTC.BOTD.PFI第9题：单选题(本题1分)根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业中专职从事工程造价专业工作的人员不应少于（）人。A.6B.8C.10D.12第10题：单选题(本题1分)下列关于财务分析与经济分析的联系和区别的描述错误的是（）。A.财务评价的分析对象是企业或投资人B.财务评价的价格尺度是市场交易价格C.经济分析随着国家财务制度的变更而变化D.经济分析的分析对象是给国民经济带来贡献才作为项目的费用和效益第11题：单选题(本题1分)某企业发行面额为5000万元的5年期债券，票面利率为7%，发行费用率为5%；向银行贷款3000万元，贷款期限为5年，年利率为8%，贷款手续费率为2%，企业所得税率为33%。则该企业此次筹资的资金成本率为（）~A.4.94%B.5.14%C.5.47%D.7.67%第12题：单选题(本题1分)生产性建设项目总投资由（）两部分组成。A.建筑工程投资和安装工程投资B.建安工程投资和设备工器具投资C.固定资产投资和流动资产投资D.建安工程投资和工程建设其他投资第13题：单选题(本题1分)根据《标准勘察招标文件（2017年版）》规定，下列合同文件中，解释效力最高的是指（）。A.专用合同条款B.发包人要求C.勘察纲要D.投标函及投标函附录第14题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是（）。A.受自然环境限制只有少量潜在投标人B.需要采用不可替代的专利或者专有技术C.招标费用占项目合同金额的比例过大D.因技术复杂只有少量潜在投标人第15题：单选题(本题1分)投资方案经济效果评价指标中，利息备付率是指投资方案在借款偿还期内的（）的比值。A.息税前利润与当期应付利息金额B.息税前利润与当期应还本付息金额C.税前利润与当期应付利息金额D.税前利润与当期应还本付息金额第16题：单选题(本题1分)企业计算应缴纳所得额时，下列项目中，允许从收入中扣除的是（）。A.向投资者支付的股息B.向银行支付的短期借款利息C.非公益性赞助支出D.税收滞纳金第17题：单选题(本题1分)下列资金筹措渠道与方式中，新设项目法人可用来筹措项目资本金的是（）。A.企业现金B.增资扩股C.融资租赁D.合资合作第18题：单选题(本题1分)关于项目融资ABS方式特点的说法，正确的是（）。A.项目经营权与决策权属特殊目的机构（SPV）B.债券存续期内资产所有权归特殊目的机构（SPV）C.项目资金主要来自项目发起人的自有资金和银行贷款D.复杂的项目融资过程增加了融资成本第19题：单选题(本题1分)小规模纳税人按照简易计税的，应纳税额应为（）。A.增值税税前×9%B.増值税税后×9％C.增值税税前×3%D.增值税税后×3%第20题：单选题(本题1分)根据我国民法典合同编内容的规定，债务人转让合同债务应当（）。A.通知债权人B.与债权人协商C.经过债权人的同意D.重新签订合同第21题：单选题(本题1分)建设工程项目投资决策后，控制工程造价的关键在于（）。A.工程设计B.工程施工C.材料设备采购D.施工招标第22题：单选题(本题1分)根据《民法典》，下列对于要约的描述不正确的是（）。A.要约到达受要约人时生效B.寄送的价目表是要约邀请C.虽然受要约人对要约的内容做出变更，但仍是承诺D.要约是希望与他人订立合同的意思表示第23题：单选题(本题1分)—般情况下，安装工程一切险承保的风险主要是（）。A.自然灾害损失B.人为事故损失C.社会动乱损失D.设计错误损失第24题：单选题(本题1分)工程网络计划资源优化的目的是通过改变（），使资源按照时间的分布符合优化目标。A.工作间逻辑关系B.工作的持续时间C.工作的开始时间和完成时间D.工作的资源强度第25题：单选题(本题1分)利用净现值法进行互斥方案比选，甲和乙两个方案的计算期分别为3年、4年，则在最小公倍数法下，甲方案的循环次数是（）次。A.3B.4C.7D.12第26题：单选题(本题1分)根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业资质有效期为（）年。A.2B.3C.4D.5第27题：单选题(本题1分)对于实行项目法人责任制项目，项目董事会应负责（）。A.组织编制初步设计文件B.控制工程投资、工期和质量C.组织工程设计招标D.筹措建设资金第28题：单选题(本题1分)某项目公司原有资本1亿元，其中长期债务资本7000万元，优先股股本1000万元，普通股股本2000万元。该公司每年负担的利息费用为200万元，每年发放的优先股股利为45万元。该公司发行在外的普通股为200万股，每股面值为30元。该公司的企业所得税税率为25%。因该公司决定扩大项目规模，为此需要追加筹集2000万元长期资本。现有两种备选方案。一是全部发行公司债券，票面利率为12%，利息为100万元。二是全部发行普通股，增发100万股普通股，每股面值为30元。此时的每股收益额为（）。A.0.75元B.3.35元C.560万元D.1600万元第29题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量保证金管理办法》，下列关于缺陷责任与保修责任的说法，正确的是（）。A.缺陷责任期从合同竣工日期起计算B.缺陷责任期一般为6个月，最长不超过2年C.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期第30题：单选题(本题1分)单代号网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.由关键工作组成B.相邻两项工作之间时距均为零C.由关键节点组成D.相邻两项工作之间时间间隔均为零第31题：单选题(本题1分)撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起（）年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。A.1B.2C.3D.4第32题：单选题(本题1分)某招标项目结算价1000万元，投标截止日为8月30日，投标有效期为9月25日，则该项目投标保证金数额及其有效期应是（）。A.最高不超过30万元，有效期为9月25日B.最高不超过30万元，有效期为8月30日C.最高不超过20万元，有效期为8月30日D.最高不超过20万元，有效期为9月25日第33题：单选题(本题1分)施工承包单位的项目管理实施规划应由（）组织编制。A.施工企业经营负责人B.施工项目经理C.施工项目技术负责人D.施工企业技术负责人第34题：单选题(本题1分)根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。A.2B.1C.3D.5第35题：单选题(本题1分)下列方法中，可同时用来控制工程造价和工程进度的是（）。A.S曲线法和直方图法B.直方图法和鱼刺图法C.鱼刺图法和香蕉曲线法D.香蕉曲线法和S曲线法第36题：单选题(本题1分)关于合同争议仲裁的说法，正确的是（）。A.仲裁是诉讼的前置程序B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定第37题：单选题(本题1分)建筑工程一切险保险责任的终止最迟不得超过（）。A.工程所有人实际占有全部工程时B.工程所有人实际接受该全部工程时C.工程所有人对部分或全部工程签发验收证书时D.保单规定的终止日期第38题：单选题(本题1分)根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，建设项目董事会的基本职责是（）。A.组织编制初步设计文件B.负责筹措建设资金C.负责控制建设投资、工期和质量D.组织单项工程竣工验收第39题：单选题(本题1分)当写字楼、住宅等作为建设工程的最终产品以商品的形式进入流通领域时，其交易价为（）。A.实际结算的工程价格B.最终决算的工程造价C.有加价的工程价格D.施工合同确定的工程造价第40题：单选题(本题1分)工程项目实施策划中，其中具有很强的政策性、技巧性和谋略性，并取决于工程项目的性质和工程项目实施的运作方式的策划是指（）。A.工程项目组织策划B.工程项目融资策划C.工程项目目标策划D.工程项目实施过程策划第41题：单选题(本题1分)下列施工成本管理方法中，能预测在建工程尚需成本数额，为后续工程施工成本和进度控制指明方向的方法是（）。A.工期一成本同步分析法B.价值工程法C.挣值分析法D.因素分析法第42题：单选题(本题1分)投保安装工程一切险时，安装施工用机械设备的保险额应按（）计算.A.实际价值B.损失价值C.重置价值D.账面原值第43题：单选题(本题1分)我国城镇土地使用税采用的税率是（）。A.定额税率B.超率累进税率C.幅度税率D.差别比例税率第44题：单选题(本题1分)某产品甲，乙，丙，丁4个部件的功能重要性系数分别为0.25，0.30，0.38，0.07，现实成本分别为200元，220元，350元，30元。按照价值工程原理，应优先改进的部件是（）。A.甲B.乙C.丙D.丁第45题：单选题(本题1分)下列不属于工程项目财务评价参数的是（）。A.基准收益率B.项目收益率C.计算期D.财务评价判断参数第46题：单选题(本题1分)某工程建设期2年，建设单位在建设期第1年初和第2年初分别从银行借入700万元和500万元，年利率8%，按年计息。建设单位在运营期前3年每年末等额偿还贷款本息，则每年应偿还（）万元。A.452.16B.487.37C.526.36D.760.67第47题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，下列关于缺陷责任与保修责任，叙述错误的是（）。A.承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润由缺陷责任方承担B.由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查.检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过3年C.承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任，缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作D.经查明属于承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用第48题：单选题(本题1分)某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B的总时差和自由时差（）周。A.均为1B.分别为2和1C.分别为4和1D.均为4第49题：单选题(本题1分)从投资者（业主）角度分析，工程造价是指建设一项工程预期或实际开支的（）。A.全部建筑安装工程费用B.建设工程总费用C.全部固定资产投资费用D.建设工程动态投资费用第50题：单选题(本题1分)在正常使用条件下，有防水要求的卫生间的建设工程最低保修期限为（）年。A.1B.3C.5D.8第51题：单选题(本题1分)根据我国《招标投标法》及《招标投标实施条例》，下列说法中，正确的是（）。A.资格预审文件或招标文件的发售期不得少于3日B.联合体投标时，其共同投标协议应在确定中标单位前提交给招标人C.开标时间就是提交投标文件的截止时间D.招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少20日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。第52题：单选题(本题1分)对于具体方案优化，应综合考虑工程质量、造价、工期、安全和环保五大目标，基于（）进行优化A.全要素造价管理B.全方位造价管理C.全过程造价管理D.全寿命周期造价管理第53题：单选题(本题1分)实行资本金制度的投资项目，资本金的筹措情况应在（）中做出详细说明。A.项目建议书B.项目可行性研究报告C.初步设计文件D.施工招标文件第54题：单选题(本题1分)美国建筑师学会（ＡＩＡ）的合同体系庞大,其中“Ｂ”系列是指（）.A.发包人与承包人之间的合同文件B.发包人与提供专业服务的建筑师之间的合同文件C.建筑师与提供专业服务的顾问之间的合同文件D.建筑师行业所用的文件第55题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》，招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A.2B.3C.5D.7第56题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量管理条例》在正常使用条件，给排水管道工程的最低保修期限（）年A.1B.2C.3D.5第57题：单选题(本题1分)根据《国务院关于投资体制改革的决定》，实施核准制的项目，企业不再经过批准（）的程序。A.项目申请报告、可行性研究报告和开工报告B.项目建议书、可行性研究报告和开工报告C.项目申请报告、项目建议书和可行性研究报告D.项目申请报告、项目建议书和开工报告第58题：单选题(本题1分)根据《注册造价工程师管理办法》，造价工程师初始注册的有效期为（）年。A.2B.3C.4D.5第59题：单选题(本题1分)某企业投资项目，总投资3000万元，其中借贷资金占40%，借贷资金的资金成本为12%，企业自有资金的投资机会成本为15%，在不考虑其他影响因素的条件下，基准收益率至少应达到（）。A.12.0%B.13.5%C.13.8%D.15.0%第60题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量管理条例》，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续的单位是（）。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位第61题：多选题(本题2分)根据招标投标法实施条例，评标委员会应当否决投标人投标的情况包括（）。A.投标联合体没有提交共同投标协议B.投标文件经投标单位盖章和单位负责人签字C.投标报价高于招标文件设定的招标控制价D.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件E.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应第62题：多选题(本题2分)根据九部委联合发布的《标准材料采购招标文件》和《标准设备采购招标文件》，关于当事人义务的说法，正确的有（）。A.迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的5%B.支付迟延交货违约金不能免除卖方继续交付合同材料的义务C.采购合同订立时的卖方营业地为标的物交付地D.卖方在交货时应将产品合格证随同产品交买方据以验收E.迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%第63题：多选题(本题2分)在应用价值工程过程中，可用来确定产品功能重要性系数的方法有（）。A.逻辑评分法B.环比评分法C.百分比评分法D.强制评分法E.多比例评分法第64题：多选题(本题2分)对工程项目设计概算编制深度的审查包括（）。A.审查编制说明B.审查设计概算编制的完整性C.审查设计概算的编制范围D.审查设计概算依据的合法性E.审查设计概算编制的时效性第65题：多选题(本题2分)关于强矩阵制组织形式的说法，正确的有（）。A.项目经理具有较大权限B.需要配备训练有素的协调人员C.项目组成员绩效完全由项目经理考核D.适用于技术复杂且对时间紧迫的项目E.项目经理直接向最高领导负责第66题：多选题(本题2分)项目经营性评价中，应进行经济费用效益分析的有（）。A.资源开发项目B.外部效果不显著的项目C.内部收益率低的项目D.具有垄断特征的项目E.采用新技术新工艺的项目第67题：多选题(本题2分)根据《合同法》，下列合同属于效力待定合同的有（）。A.违反法律法规的合同B.订立合同时显失公平的合同C.限制民事行为能力人订立的合同D.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同E.无权代理人代订的合同第68题：多选题(本题2分)投资方案现金流量表中，经营成本的组成项有（）。A.折旧费B.摊销费C.修理费D.利息支出E.外购原材料、燃料及动力费第69题：多选题(本题2分)根据《标准设计施工总承包招标文件》规定，由于发包人原因引起的工期延误。承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润的情形是指（）。A.变更B.未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查C.异常恶劣的气候条件D.发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务E.因发包人原因导致的暂停施工第70题：多选题(本题2分)投标文件存在的下列偏差中，属于重大偏差，应作为废标处理的是（）。A.未按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵B.投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章C.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限D.投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求E.投标文件非实质性内容字迹不清第71题：多选题(本题2分)根据《政府采购法》和《政府采购法实施条例》，下列组织机构中，属于使用财政性资金的政府采购人的有（）。A.国有企业B.集中采购机构C.各级国家机关D.事业单位E.团体组织第72题：多选题(本题2分)根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师的权利包括（）。A.保证执业活动成果的质量建设B.依法独立执行工程造价业务C.保守在执ik中知悉的技术秘密D.执行工程计价标准和方法E.使用注册造价工程师名称第73题：多选题(本题2分)施工成本分析的基本方法有（）。A.经验判断法B.专家意见法C.比较法D.因素分析法E.比率法第74题：多选题(本题2分)为了适应工程项目大型化、项目大规模融资及分散项目风险等需求，工程项目管理呈现出（）趋势。A.简单化B.公开化C.集成化D.国际化E.信息化第75题：多选题(本题2分)根据《建设工程质量管理条例》建设工程竣工验收应具备的条件有（）。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有勘察、设计、施工，监理单位分别签署的质量合格文件C.有施工单位签署的工程保修书D.有工程己结清证明文件E.有工程使用的主要建筑材料的进场实验报告第76题：多选题(本题2分)项目资金结构应有合理安排，对于项目资本金的说法中正确的有（）A.如果项目资本金所占比例过大，会导致财务杠杆作用下滑B.如果项目资本金所占比例过大信贷融资风险加大C.如果项目资本金所占比例过大负债融资难度增加D.如果项目资本金所占比重过小市场风险承受力降低E.如果项目资本金所占比重过小负债融资成本提高第77题：多选题(本题2分)下列关于内部收益率的说法中，正确的有（）。A.内部收益率是项目初始投资在整个计算期内的盈利率B.内部收益率是项目占用尚未回收资金的获利能力C.内部收益率的计算简单且不受外部参数影响D.内部收益率能够反映投资过程的收益程度E.任何项目的内部收益率是唯一的第78题：多选题(本题2分)建设工程项目采用Partnering模式的特点有（）。A.Partnering协议是工程建设参与各方共同签署的协议B.Partnering协议是工程合同文件的组成部分C.Partnering模式需要工程建设参与各方高层管理者的参与D.Partnering模式强调资源共享E.Partnering模式可以独立于其他承包模式而存在第79题：多选题(本题2分)关于强矩阵组织形式的说法，正确的有（）。A.项目经理具有较大权限B.需要配备训练有素的协调人员C.项目组织成员绩效完全由项目经理考核D.适用于技术复杂且时间紧迫的工程项目E.项目经理直接向企业最高领导负责第80题：多选题(本题2分)在工程项目进度控制计划系统中，由建设单位负责编制的总进度计划表包括（）。A.工程项目进度平衡表B.年度计划项目表C.投资计划年度分配表D.项目动用前准备工作计划表E.工程项目总进度计划表

参考答案1、【正确答案】：C【试题解析】：选项A属于组织措施，选项B属于经济措施，选项D属于组织措施。2、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P219知识点：工程寿命周期成本及其构成。工程寿命周期社会成本是指工程产品在从项目构思、产品建成投入使用直至报废不堪再用全过程中对社会的不利影响。与环境成本一样，工程建设及工程产品对于社会的影响可以是正面的，也可以是负面的。因此，也必须进行甄别，剔除不属于成本的系列。比如，建设某个工程项目可以增加社会就业率，有助于社会安定，这种影响就不应计算为成本。另一方面，如果一个工程项目的建设会增加社会的运行成本，如由于工程建设引起大规模的移民，可能增加社会的不安定因素，这种影响就应计算为社会成本。3、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P3知识点：工程计价特征。工程项目的多次性计价有其各不相同的计价依据，每次计价的精确度要求也各不相同，由此决定了计价方法的多样性。例如，投资估算的方法有设备系数法、生产能力指数法等；概预算方法有单价法和实物法等。不同方法有不同的适用条件，计价时应根据具体的情况加以选择。4、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P77知识点：联合体承包模式。对建设单位而言，与总分包模式相同，合同结构简单，组织协调工作量小，而且有利于工程造价和建设工期的控制。5、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P185知识点：经济效果评价的内容及指标体系。NPV法计算简便，但得不出投资过程收益程度，且受外部参数ic的影响；IRR法较为烦琐，但能反映投资过程的收益程度，而IRR的大小不受外部参数影响，完全取决于投资过程的现金流量。6、【正确答案】：A【试题解析】：静态投资是以某一基准年、月的建设要素的价格为依据所计算出的建设项目投资的瞬时值。静态投资包括：建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费用、基本预备费，以及因工程量误差而引起的工程造价的增减等。7、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P356本题考查的是工程费用动态监控。本题可用排除法，选项C中排列图法不正确，排列图是用来寻找影响工程（产品）质量主要因素的一种有效工具；选项B.D中的控制图法不正确，控制图法是一种质量控制的动态分析方法。8、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P252本题考查的是项目融资的主要方式。TOT是通过转让已建成项目的产权和经营权来其他新项目进行融资。9、【正确答案】：D【试题解析】：已取消考点，题目仅供参考10、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是工程项目经济评价的内容、方法和原则。项目财务分析必须随着国家财务制度的变更而作出相应的变化，而项目经济分析多数是按照经济原则进行评价。11、【正确答案】：B【试题解析】：【答案】：B12、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P3知识点：工程造价相关概念。生产性建设项目总投资由固定资产投资和流动资产投资两部分组成。13、【正确答案】：D【试题解析】：合同协议书与下列文件一起构成合同文件：①中标通知书；②投标函及投标函附录；③专用合同条款；④通用合同条款；⑤发包人要求；⑥勘察费用清单；⑦勘察纲要；⑧其他合同文件。上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。14、【正确答案】：B【试题解析】：根据《招标投标法实施条例》，有下列情形之一的，可以不进行招标：1）需要采用不可替代的专利或者专有技术；2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；5）国家规定的其他特殊情形。选项ACD属于“可以邀请招标”的有关情形。15、【正确答案】：A【试题解析】：利息备付率（ICR）也称已获利息倍数，是指投资方案在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与当期应付利息（PI）的比值。16、【正确答案】：B【试题解析】：在计算应纳所得税额时，不得扣除的支出：向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项；企业所得税税款；税收滞纳金；罚金、罚款和被没收财务的损失；允许扣除范围以外的捐赠支出；赞助支出；未经核定的准备金支出；与取得收入无关的其他支出。17、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查项目资本金筹措的渠道与方式。既有法人项目资本金筹措（1）内部资金来源：企业的现金、未来生产经营中获得的可用于项目的资金、企业资产变现、企业产权转让；（2）外部资金来源：企业增资扩股、优先股、国家预算内投资。新设法人项目资本金筹措（1）在资本市场募集股本资金。①私募；②公开募集；（2）合资合作。发行债券、设备租赁、借用国外资金是债务资金筹措的方式。选项A.B.是既有法人项目资本金的筹措方式，C是负债融资方式。18、【正确答案】：B【试题解析】：A项，项目经营权与决策权属原始权益人。C项，BOT与ABS融资方式的资金来源主要都是民间资本。D项，ABS则只涉及原始权益人、SPV、证券承销商和投资者，无需政府的许可、授权、担保等，过程简单，降低了融资成本。19、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P263本题考查的是与工程项目有关的税收规定。小规模纳税人发生应税销售行为，实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法，并不得抵扣进项税额。应纳税额计算公式：应纳税额=销售额×征收率。小规模纳税人的标准由国务院财政、税务主管部门规定。小规模纳税人增值税征收率为3%，国务院另有规定的除外。20、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P52知识点：合同变更和转让。债务人将债务的全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。21、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P6知识点：造价管理组织系统、内容和原则。工程造价管理的关键在于前期决策和设计阶段，而在项目投资决策后，控制工程造价的关键就在于设计。22、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P45要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示。拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券募集办法、基金招募说明书、商业广告和宣传、寄送的价目表等为要约邀请。要约到达受要约人时生效。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。23、【正确答案】：B【试题解析】：在一般情况下，建筑工程一切险承担的风险主要为自然灾害，而安装工程一切险承担的风险主要为人为事故损失。24、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P135资源优化的目的是通过改变工作的开始时间和完成时间，使资源按照时间的分布符合优化目标。25、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P192本题考查的是动态评价方法。最小公倍数法（又称方案重复法）。是以各备选方案计算期的最小公倍数作为比选方案的共同计算期，并假设各个方案均在共同的计算期内重复进行。本题中共同计算期为12年，所以甲方案循环次数为12/3=4（次）。26、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程造价咨询企业资质管理。工程造价咨询企业资质有效期为3年。27、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P70本题考查的是工程项目管理的相关制度。建设项目董事会的职权有：负责筹措建设资金；审核、上报项目初步设计和概算文件；审核、上报年度投资计划并落实年度资金；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；负责提出项目竣工验收申请报告；审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务；聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。28、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是资本结构。令两种方式的每股收益相等，［（EBIT-300）×（1-25%）-45］/200=［（EBIT-200）×（1-25%）-45］/300，EBIT=560（万元），每股收益额为［（560-300）×（1-25%）-45］/200=0.75（元）。29、【正确答案】：C【试题解析】：选项A错误，缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。选项B错误，缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年。选项D错误，由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。30、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P130本题考查的是网络计划时间参数的计算。从网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向依次找出相邻两项工作之间时间间隔为零的线路就是关键线路。31、【正确答案】：A【试题解析】：撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。债务人影响债权人的债权实现的行为被撤销的，自始没有法律约束力。32、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P37本题考查的是招标。如招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。招标人应当在招标文件中载明投标有效期。，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。33、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P87本题考查的是承包单位的计划体系。项目管理实施规划是在开工之前由施工项目经理组织编制，并报企业管理层审批的工程项目管理文件。34、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P30施工单位应当建立健全安全生产教育培训制度，应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。35、【正确答案】：D【试题解析】：香蕉曲线法和S曲线法可同时用来控制工程造价和工程进度；而直方图法、鱼刺图法均为质量控制的方法。36、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P55本题考查的是合同法。选项A错误，根据我国《仲裁法》，对于合同争议的解决，实行“或裁或审制”。即发生争议的合同当事人双方只能在“仲裁”或者“诉讼”两种方式中选择一种方式解决其合同争议。选项BD错误，仲裁裁决具有法律约束力。合同当事人应当自觉执行裁决。不执行的，另一方当事人可以申请有管辖权的人民法院强制执行。37、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是建筑工程一切险。保险责任的终止也有两种情况：（1）工程所有人对部分或全部工程签发验收证书或验收合格时；（2）工程所有人实际占有或使用或接受该部分或全部工程时。以先发生者为准且最迟不得超过保单规定的终止日期。38、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是建设项目管理的相关制度。建设项目法人责任制中项目董事会的职权：①负责筹措建设资金；②审核、上报项目初步设计和概算文件；③审核、上报年度投资计划并落实年度资金；④提出项目开工报告；⑤研究解决建设过程中出现的重大问题；⑥负责提出项目竣工验收申请报告；⑦审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务；⑧聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。39、【正确答案】：C【试题解析】：工程造价通常是指工程的建造价格，由于所站的角度不同，工程造价有不同的含义。含义一从投资者（业主）的角度分析，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。从这个意义上讲，建设工程造价就是建设.工程项目固定资产投资。含义二从市场交易的角度分析，工程造价是指为建成一项工程，预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场以及工程承发包市场等交易活动中所形成的建筑安装工程价格和建设工程总价格。建筑商品的价格是商品交易中确实存在的，是一种有加价的工程价格。通常被称为商品房价格。见教材第一章第一节P1。【考核要点】工程造价的含义。40、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P287融资方案的策划是控制资金使用成本，进而控制工程造价、降低工程项目风险所不可忽视的环节。工程项目融资策划具有很强的政策性、技巧性和谋略性，它取决于工程项目的性质和工程项目实施的运作方式。竞争性项目、基础性项目和公益性项目的融资具有不同的特点，只有通过策划才能确定和选择最佳的融资方案。41、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P344本题考查的是成本预测。挣值分析法可以分析由于进度偏差而引起的累计成本偏差，并通过计算后续未完工程的计划成本余额，预测其尚需的成本数额，从而为后续工程施工的成本、进度控制及寻求降低成本挖潜途径指明方向。42、【正确答案】：C【试题解析】：安装工程项目。是指承包工程合同中未包含的机器设备安装工程项目。该项目的保险金额为其重置价值。43、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P268本题考查的是其他相关税种。城镇土地使用税采用定额税率。44、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P208本题考查的是价值工程方法。成本系数分别为200/800=0.25，220/800=0.275，350/800=0.4375，30/800=0.0375价值系数分别为：0.25/0.25=1，0.30/0.275=1.09，0.38/0.4375=0.87，0.07/0.0375=1.87，丙部件价值系数最小应优先改进。45、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程项目财务评价。财务评价的参数包括：基准收益率、计算期、财务评价判断参数。46、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是资金等值计算。700+500*(P/F，1，8%)=A*(P/A，3，8%)*(P/F，2，8%)，则A=526.36万元。47、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P321～322知识点：《标准施工招标文件》中的合同条款。由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，建设单位有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。48、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P132知识点：双代号时标网络计划。双代号时标网络中某项工作的波浪线的长度表示此工作的自由时差，此工作所在的所有线路的波浪线总长度的最小值为总时差。TFB=1+1=2，FFB=149、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是工程造价的含义。从投资者（业主）的角度分析，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。50、【正确答案】：C【试题解析】：在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为：①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限；②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；③供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；④电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他工程的保修期限由发包方与承包方约定。51、【正确答案】：C【试题解析】：根据我国《招标投标法》及《招标投标实施条例》的相关规定，资格预审文件或招标文件的发售期不得少于5日，联合体投标时，提交投标文件时同时提交其共同投标协议，开标时间就是提交投标文件的截止时间，招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。故C选项正确52、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P310对于具体方案，则应综合考虑工程质量、造价、工期、安全和环保五大目标，基于全要素造价管理进行优化。53、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是项目资本金制度。实行资本金制度的投资项目，在可行性研究报告中要就资本金筹措情况做出详细说明，包括出资方、出资方式、资本金来源及数额、资本金认缴进度等有关内容。54、【正确答案】：B【试题解析】：ＡＩＡ合同条件体系分为Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｆ、Ｇ系列。Ａ系列是发包人与承包人之间的合同文件；Ｂ系列是发包人与提供专业服务的建筑师之间的合同文件；Ｃ系列是建筑师与提供专业服务的顾问之间的合同文件；Ｄ系列是建筑师行业所用的文件；Ｆ系列是财务管理表格；Ｇ系列是建筑师企业与项目管理中使用的文件。55、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是招标投标法实施条例。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。56、【正确答案】：B【试题解析】：在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限。（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。（4）电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。57、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P62知识点：工程项目建设程序。实施核准制的企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，仅需向政府提交项目申请报告，不再经过批准项目建议书、可行性研究报告和开工报告的程序。58、【正确答案】：C【试题解析】：取得造价工程师执业资格的人员，可自资格证书签发之日起1年内申请初始注册。逾期未申请者，须符合继续教育的要求后方可申请初始注册。初始注册的有效期为4年。59、【正确答案】：C【试题解析】：12%*40%+15%*60%=13.8%。60、【正确答案】：A【试题解析】：建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。61、【正确答案】：ACDE【试题解析】：投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，评标委员会应当否决其投标。62、【正确答案】：BDE【试题解析】：2021教材P150～151本题考查的是材料设备采购合同管理。选项A错误，迟延交付违约金的最高限额为合同价格的10%；选项C错误，交付地点应在合同指定地点。合同双方当事人应当约定交付标的物的地点，如果当事人没有约定交付地点或者约定不明确，事后没有达成补充协议，也无法按照合同有关条款或者交易习惯确定，则适用下列规定：标的物需要运输的，卖方应当将标的物交付给第一承运人以运交给买方；标的物不需要运输的，买卖双方在订立合同时知道标的物在某一地点的，卖方应当在该地点交付标的物；不知道标的物在某一地点的，应当在卖方合同订立时的营业地交付标的物。63、【正确答案】：ABDE【试题解析】：本题考核的功能评价。确定功能重要性系数的关键是对功能进行打分，常用的打分方法有强制打分法（0—1评分法或0—4评分法）、多比例评分法、逻辑评分法、环比评分法等。参见教材P211。64、【正确答案】：ABC【试题解析】：2021教材P310知识点：概预算文件的审查。对工程项目设计概算编制深度的审查包括审查编制说明、审查设计概算编制的完整性和审查设计概算的编制范围。65、【正确答案】：ACDE【试题解析】：2021教材P82项目组成员的绩效完全由项目经理进行考核，项目组成员只对项目经理负责。其特点是拥有专职的、具有较大权限的项目经理以及专职项目管理人员。强矩阵制组织形式适用于技术复杂且时间紧迫的工程项目。由于对于技术复杂的工程项目，各职能部门之间的技术界面比较繁杂，采用强矩阵制组织形式有利于加强各职能部门之间的协调配合。66、【正确答案】：AD【试题解析】：2021教材P294本题考查的是工程项目经济分析。下列类型项目应进行经济费用效益分析：（1）具有垄断特征的项目；（2）产出具有公共产品特征的项目；（3）外部效果显著的项目；（4）资源开发项目；（5）涉及国家经济安全的项目；（6）受过度行政干预的项目。67、【正确答案】：CE【试题解析】：2021教材P49～51效力待定合同包括：限制民事行为能力人订立的合同和无权代理人代订的合同。选项A属于无效合同；选项B.D属于可变更或可撤销合同。68、【正确答案】：CE【试题解析】：经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出或经营成本=外购原材料、燃料及动力费+工资及福利费+修理费+其他费用69、【正确答案】：ABDE【试题解析】：发包人引起的工期延误。在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造