2024拱桥建设工程施工合同

2024拱桥建设工程施工合同合同编号：__________鉴于：2.施工方愿意接受业主的委托，承担本工程的施工任务；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经过充分协商，达成一致意见，签订本施工合同。第一条合同范围与内容1.1本合同包括但不限于拱桥工程的施工图设计、施工、设备采购、材料供应、施工监理、验收、保修等全部施工内容。1.2施工方应按照本合同约定的标准、规范和期限完成本工程的施工任务。第二条合同价格2.1本合同的施工总价款为人民币____元（大写：____________________元整），包括工程款、材料款、设备款、施工人员工资、管理费、税金等一切与施工有关的费用。2.2施工方应按照业主的要求，对施工过程中发生的价格变动及时与业主协商，经双方确认后予以调整。第三条合同履行期限3.1本工程的施工期限为____个月，自双方签订本合同之日起计算。3.2施工方应按照施工计划和工程进度，合理安排施工人员、设备、材料等资源，确保按期完成施工任务。第四条施工质量4.1施工方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和业主的要求，确保本工程的施工质量。4.2施工过程中，施工方应主动接受业主、监理等相关部门的检查、监督和指导，对存在的问题及时整改。4.3工程验收合格后，施工方应按照约定提供相关保修服务。第五条合同价款支付5.1业主应按照本合同约定的付款节点和比例，向施工方支付合同价款。5.2施工方应提供合法、有效的发票，以便业主办理付款手续。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2施工方如未按照约定工期完成施工任务，应按照逾期天数向业主支付违约金。6.3业主如未按照约定时间支付合同价款，应按照逾期天数向施工方支付违约金。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且保修期满之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.拱桥工程设计图纸2.施工方案及相关技术文件3.材料及设备采购清单4.施工人员名单及资质证明5.工程验收标准及方法6.保修服务协议7.付款凭证及发票二、违约行为及认定：1.施工方未按约定工期完成施工任务的认定及违约金计算方法2.业主未按约定时间支付合同价款的认定及违约金计算方法3.施工质量不符合约定标准的认定及整改要求4.双方未履行合同约定的其他义务的认定三、法律名词及解释：1.甲方：指拱桥建设工程的业主或其合法代表2.乙方：指承担拱桥建设工程施工任务的施工方3.施工期限：指双方约定的完成拱桥建设工程的期限4.合同价款：指双方约定的施工总价款，包括工程款、材料款、设备款等5.违约金：指一方违约时向守约方支付的赔偿金四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：及时沟通，调整施工计划，确保工程按时完成2.施工质量问题：及时整改，重新验收，确保工程质量符合标准3.合同价款支付纠纷：查阅合同条款，提供相关凭证，协商解决4.工程变更：双方协商一致，签订补充协议，调整合同价款及工期5.争议解决：友好协商，无法解决时依法向法院提起诉讼五、所有应用场景：1.适用于甲方委托乙方进行拱桥建设工程施工的情况2.适用于乙方承担拱桥建设工程施工任务的情况3.适用于双方在施工过