建设工程施工合同0052024年

建设工程施工合同0052024年通用合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方为建设工程的需要，委托乙方进行施工，双方经协商一致，特订立本合同，以共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总价：__________第二条合同工期2.1工期自____年__月__日起至____年__月__日止，共计__天。第三条质量标准3.1工程质量应符合国家现行有关标准、规范、规程的要求。3.2工程质量等级：__________第四条合同价款及支付4.1合同价款为：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2甲方应按照下列进度支付合同价款：（1）预付款：合同签订后__天内，甲方支付合同总价款的__%；（2）进度款：工程进度达到__%时，甲方支付合同总价款的__%；（3）竣工验收合格后__天内，甲方支付合同总价款的__%；（4）剩余价款：工程保修期满后__天内，甲方支付合同总价款的__%。4.3甲方支付合同价款时，应出具合法、有效的支付凭证。第五条施工组织及管理5.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。5.2乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和规程进行施工，确保施工安全。5.3乙方应保证工程质量，对工程质量问题负责返修。第六条工程变更6.1甲方提出工程变更时，应提前__天通知乙方，并签订变更协议。6.2工程变更导致合同价款增减时，甲乙双方应按变更协议约定的金额进行调整。第七条工程保修7.1工程竣工验收合格后，乙方应按国家有关规定和合同约定对工程进行保修。7.2保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为__年。7.3保修期内，乙方对工程质量问题负责修复，并承担修复费用。第八条违约责任8.1甲方逾期支付合同价款，应按逾期金额的__%支付违约金。8.2乙方未按约定工期完成工程，应按逾期天数的__%支付违约金。8.3甲乙双方其他违约行为，按合同约定承担违约责任。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程保修期满日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.工程图纸2.施工方案3.技术要求4.变更协议5.支付凭证6.保修期限确认书7.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.甲方逾期支付合同价款：指合同约定的付款日期届满，甲方未支付应付款项。3.工程质量问题：指工程不符合国家现行有关标准、规范、规程的要求。4.保修期内，乙方未按约定对工程进行修复：指在保修期内，工程出现质量问题，乙方未按约定进行修复。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中承担委托施工的一方。2.乙方：指合同中承担施工的一方。3.合同价款：指双方约定的工程总价款。4.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的金钱。5.保修期：指工程竣工验收合格后，乙方对工程进行保修的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方逾期支付合同价款：乙方可以与甲方协商，要求甲方支付逾期付款的违约金；如协商不成，乙方可以依法向法院提起诉讼。2.乙方未按约定工期完成工程：甲方可以与乙方协商，要求乙方在约定时间内完成工程；如协商不成，甲方可以依法向法院提起诉讼。3.工程质量问题：乙方应按照约定进行修复，并承担修复费用；如乙方不履行修复义务，甲方可以依法向法院提起诉讼。4.保修期内，乙方未按约定对工程进行修复：甲方可以与乙方协商，要求乙方在约定时间内进行修复；如协商不成，甲方可以依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.建设工程施工合同适用于各类建筑工程项目。2.