2024版示范文本建设工程施工合同

2024版示范文本建设工程施工合同合同编号：__________1.名称：____________________________2.地址：____________________________3.联系人：________________________4.联系电话：_______________________1.名称：____________________________2.地址：____________________________3.联系人：________________________4.联系电话：_______________________鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相关资质和能力的主体，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方建设工程项目的施工事宜，经协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：________________________1.2工程地点：________________________1.3工程规模：________________________1.4工程内容：________________________1.5工程预算：________________________1.6工程工期：自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。第二条双方权利和义务2.1甲方权利和义务（1）按照本合同约定，向乙方支付工程款；（2）提供施工场地，确保乙方施工顺利进行；（3）协调解决施工过程中的相关问题，确保工程按期完成；（4）对乙方施工过程中的质量、安全、环保等方面进行监督。2.2乙方权利和义务（1）按照本合同约定，完成工程项目的施工；（2）确保工程质量、安全、环保符合相关法律法规及标准要求；（3）按期提交工程进度报告，配合甲方进行验收；（4）对施工过程中产生的纠纷承担责任。第三条工程价款及支付方式3.1本合同工程价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方支付方式如下：（1）合同签订后__________天内，支付乙方工程款总额的__________%；（2）工程进度达到__________%时，支付乙方工程款总额的__________%；（3）工程验收合格后，支付乙方工程款总额的__________%。3.3甲方支付工程款时，应扣除乙方已支付的预付款、进度款等。第四条工程质量及验收4.1乙方应按照约定的工程内容和质量标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在工程进度达到__________%时进行，最终验收在工程完工后进行。4.3验收合格标准：（1）符合国家及行业相关法律法规、技术规范要求；（2）符合设计文件及施工图纸要求；（3）满足甲方使用功能及美观要求。4.4验收不合格的处理：（1）乙方应在验收不合格后__________天内进行整改；（2）整改后仍不合格的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同价款的__________%；（3）乙方整改合格后，方可继续施工。第五条工期延误及违约责任5.1乙方如因自身原因导致工程进度延误，应支付甲方违约金，违约金为合同价款的__________%。5.2甲方如因自身原因导致工程进度延误，应承担相应责任，并支付乙方合理费用。5.3双方如违反本合同其他约定，应承担相应违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方支付完毕全部合同价款后终止。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：________________________一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.工程预算书4.工程进度计划5.工程质量标准6.施工组织设计7.安全生产管理制度8.环保措施方案9.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：1.工期延误：指乙方未按合同约定的工期完成工程。2.工程质量不符合约定：指工程验收不合格，不满足设计文件、施工图纸及相关法律法规要求。3.安全、环保不符合要求：指施工过程中发生安全事故或环保违法行为。4.支付违约金：甲方未按约定时间支付工程款或乙方未按约定时间支付预付款、进度款等。5.擅自变更合同：未经双方协商一致，擅自变更合同内容。6.甲方提供的施工场地不符合要求：指施工场地未达到合同约定的施工条件。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中约定的建设工程项目的业主。2.乙方：指具备相关资质和能力，承担工程施工的主体。3.工程款：指乙方完成工程后，甲方应支付的合同价款。4.预付款：指甲方在合同签订后预先支付给乙方的款项。5.进度款：指甲方根据工程进度支付给乙方的款项。6.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。7.工程验收：指对完成的工程进行质量、安全、环保等方面的检查、评定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：解决办法：双方协商确定延期时间，乙方按约定支付违约金；如需进一步整改，双方协商确定整改措施及期限。2.工程质量不符合约定：解决办法：要求乙方按照验收不合格部分整改，直至达到约定质量标准；乙方整改合格后，继续施工。3.安全、环保不符合要求：解决办法：要求乙方立即整改，采取相应措施符合安全、环保要求；严重违约的，依法承担相应责任。4.支付违约金：解决办法：违约方按照合同约定支付违约金；如需追讨损失，可依法向法院提起诉讼。5.擅自变更合同：解决办法：双方协商确定变更内容；如协商不成，可