建设工程施工合同范本

建设工程施工合同范本合同编号：__________合同签订日期：__________甲方（以下简称“业主”）：__________乙方（以下简称“施工方”）：__________1.业主为建设工程项目所需，拟委托施工方进行施工；2.施工方愿意接受业主的委托，按合同约定完成施工任务；3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经过充分协商，达成一致，特订立本合同。第一条合同标的1.1本合同的施工项目为：__________（以下简称“项目”）。1.2施工方的义务是按照合同约定的标准、质量和进度要求，完成项目的施工。第二条合同价格2.1本合同的施工价为人民币__________元（大写：__________元整）。2.2施工方完成施工后，业主应按合同约定的付款方式及时支付施工方合同价款。第三条施工工期3.1施工方应按合同约定的开工日期开始施工，并在合同约定的竣工日期前完成施工。3.2施工方如因自身原因导致施工延期，应承担相应的违约责任。第四条施工质量4.1施工方应按照国家和行业的施工标准、规范和业主的要求进行施工，确保施工质量。4.2施工方应接受业主或其委托的第三方对施工质量的检查、监督和验收。第五条合同的变更和解除5.1合同的变更或解除应经双方协商一致，并签订书面协议。5.2因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。第六条违约责任6.1双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任。6.2施工方如未按约定完成施工，应承担相应的违约金赔偿责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.1本合同附件包括：合同图纸、施工方案、施工组织设计等。8.2附件与本合同具有同等法律效力，双方应共同遵守。第九条其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的竣工日期。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：__________注：本合同范本仅供参考，具体条款请根据实际情况和双方需求进行调整和补充。在签订合同时，请务必仔细阅读、理解并遵守合同的各项约定。如有需要，请咨询专业律师或相关专业人士。第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：__________合同签订日期：__________甲方（以下简称“业主”）：__________乙方（以下简称“施工方”）：__________第三方（以下简称“监理方”）：__________1.业主为建设工程项目所需，拟委托施工方进行施工；2.施工方愿意接受业主的委托，按合同约定完成施工任务；3.为了确保工程质量、进度和投资控制，业主决定引入监理方进行工程监理；4.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经过充分协商，达成一致，特订立本合同。第一条合同标的1.1本合同的施工项目为：__________（以下简称“项目”）。1.2施工方的义务是按照合同约定的标准、质量和进度要求，完成项目的施工。1.3监理方的义务是按照合同约定的标准、质量和进度要求，对施工过程进行监督、检查和评估，确保施工质量、进度和投资控制符合业主的要求。第二条合同价格2.1本合同的施工价为人民币__________元（大写：__________元整）。2.2施工方完成施工后，业主应按合同约定的付款方式及时支付施工方合同价款。2.3监理方的工作费用为人民币__________元（大写：__________元整），由业主另行支付。第三条施工工期3.1施工方应按合同约定的开工日期开始施工，并在合同约定的竣工日期前完成施工。3.2监理方应按合同约定的时间开始工作，并在合同约定的竣工日期前完成监理工作。3.3施工方如因自身原因导致施工延期，应承担相应的违约责任。第四条施工质量4.1施工方应按照国家和行业的施工标准、规范和业主的要求进行施工，确保施工质量。4.2监理方应接受业主或其委托的第三方对施工质量的检查、监督和验收。4.3监理方有权对施工过程进行现场检查，并对施工方的施工质量、进度和投资控制进行评估。第五条甲方权益保障5.1甲方有权根据合同约定和法律法规的要求，对施工方和监理方的履约情况进行监督和检查。5.2甲方有权要求施工方和监理方提供与合同履行相关的资料、文件和报告。5.3甲方有权根据合同约定和法律法规的要求，对施工方和监理方的违约行为采取相应的违约责任追究措施。5.4甲方有权在合同履行过程中，根据实际情况调整合同的履行内容和方式。第六条乙方的违约及限制条款6.1施工方如未按约定完成施工，应承担相应的违约金赔偿责任。6.2监理方如未按约定完成监理工作，应承担相应的违约金赔偿责任。6.3施工方和监理方如发生严重违约行为，甲方有权解除合同，并依法追究其违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.1本合同附件包括：合同图纸、施工方案、施工组织设计、监理大纲等。8.2附件与本合同具有同等法律效力，双方应共同遵守。第九条其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的竣工日期。9.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________第三方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________第三方代表（签名）：__________签订日期：__________注：本合同范本仅供参考，具体条款请根据实际情况和双方需求进行调整和补充。在签订合同时，请务必仔细阅读、理解并遵守合同的各项约定。如有需要，请咨询专业律师或相关专业人士。第三方主体+甲方权益主导的意义和目的：1.引入第三方监理方，可以增加施工过程的监督和检查，确保施工质量、进度和投资控制符合业主的要求。2.通过明确甲方的权利条款和多种第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：__________合同签订日期：__________甲方（以下简称“业主”）：__________乙方（以下简称“施工方”）：__________第三方（以下简称“咨询方”）：__________1.业主为建设工程项目所需，拟委托施工方进行施工；2.施工方愿意接受业主的委托，按合同约定完成施工任务；3.为了确保工程质量、进度和投资控制，业主决定引入咨询方提供专业咨询服务；4.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经过充分协商，达成一致，特订立本合同。第一条合同标的1.1本合同的施工项目为：__________（以下简称“项目”）。1.2施工方的义务是按照合同约定的标准、质量和进度要求，完成项目的施工。1.3咨询方的义务是按照合同约定的标准、质量和进度要求，提供专业的咨询服务，包括工程设计、施工方案审核、工程管理等。第二条合同价格2.1本合同的施工价为人民币__________元（大写：__________元整）。2.2施工方完成施工后，业主应按合同约定的付款方式及时支付施工方合同价款。2.3咨询方的工作费用为人民币__________元（大写：__________元整），由业主另行支付。第三条施工工期3.1施工方应按合同约定的开工日期开始施工，并在合同约定的竣工日期前完成施工。3.2咨询方应按合同约定的时间开始工作，并在合同约定的竣工日期前完成咨询服务。3.3施工方如因自身原因导致施工延期，应承担相应的违约责任。第四条施工质量4.1施工方应按照国家和行业的施工标准、规范和业主的要求进行施工，确保施工质量。4.2咨询方应接受业主或其委托的第三方对施工质量的检查、监督和验收。4.3咨询方有权对施工过程进行现场检查，并对施工方的施工质量、进度和投资控制进行评估。第五条乙方权益保障5.1乙方有权根据合同约定和法律法规的要求，对施工过程进行监督和检查。5.2乙方有权要求甲方和咨询方提供与合同履行相关的资料、文件和报告。5.3乙方有权根据合同约定和法律法规的要求，对甲方和咨询方的违约行为采取相应的违约责任追究措施。5.4乙方有权在合同履行过程中，根据实际情况调整合同的履行内容和方式。第六条甲方的违约及限制条款6.1甲方如未按约定支付合同价款，应承担相应的违约金赔偿责任。6.2甲方如未按约定提供施工场地、施工条件等，应承担相应的违约责任。6.3甲方如发生严重违约行为，乙方有权解除合同，并依法追究其违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.1本合同附件包括：合同图纸、施工方案、施工组织设计、咨询服务大纲等。8.2附件与本合同具有同等法律效力，双方应共同遵守。第九条其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的竣工日期。9.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________第三方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________第三方代表（签名）：_____