2024版港口建设工程施工合同书

2024版港口建设工程施工合同书合同编号：__________甲方：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________乙方：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________鉴于甲方为港口建设工程的业主，具备建设项目的所有权和决策权；乙方为具备相应资质和能力的施工单位，愿意承担该港口建设工程的施工任务。为明确双方的权利、义务和责任，经甲乙双方友好协商，特订立本施工合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程投资估算：__________第二条合同价格2.1本合同施工项目的总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包括：__________2.3合同价格支付方式：__________第三条合同工期3.1合同约定的工期为__________天。3.2工期延误的违约责任：__________第四条施工质量标准4.1工程质量应符合国家、行业及地方相关规范、标准的要求。4.2工程质量验收标准：__________4.3工程质量保证期：__________第五条甲乙双方的权利和义务5.1甲方的权利和义务：（1）负责办理工程建设的相关手续，为乙方提供施工场地。（2）按照合同约定支付工程款项。（3）协调解决施工过程中的问题，确保工程顺利进行。（4）对乙方施工过程中的违法行为有权进行制止和纠正。5.2乙方的权利和义务：（1）按照合同约定完成施工任务，保证工程质量。（2）遵守国家、行业及地方相关法律法规，严格执行安全生产规定。（3）承担施工过程中的安全事故责任，依法赔偿甲方损失。（4）负责施工场地的环境保护和卫生清扫。第六条保密条款6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。6.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________

代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：

1.甲方资质证明文件

2.乙方资质证明文件

3.工程设计图纸和技术规范

4.工程量清单

5.材料和设备采购清单

6.施工组织设计

7.安全生产管理制度

8.环境保护措施方案

9.工程验收标准和方法

10.相关法律法规和行业标准二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定支付工程款项，乙方未按约定完成施工任务

2.甲方未按约定提供施工场地，影响乙方施工进度

3.乙方施工质量不符合约定标准，导致工程不合格

4.乙方未遵守国家、行业及地方相关法律法规，造成安全事故

5.乙方未按约定保密甲方商业秘密和机密信息

6.甲方未按约定履行合同义务，导致乙方损失四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程款项支付问题：甲方应按照合同约定及时支付工程款项，如出现迟延支付，乙方可以书面形式催告，甲方应在规定时间内支付。若甲方仍不支付，乙方有权暂停施工，并依法寻求赔偿。

2.施工进度延误问题：如乙方因甲方原因导致施工进度延误，甲方应承担相应责任，按照实际情况赔偿乙方损失。如乙方自身原因导致施工进度延误，甲方有权按约定要求乙方支付违约金。

3.工程质量问题：乙方应严格按照设计图纸和技术规范施工，确保工程质量。如发现工程质量问题，甲方有权要求乙方及时整改，并承担整改费用。如乙方拒绝整改或整改不合格，甲方有权要求乙方赔偿损失。

4.安全生产问题：乙方应遵守国家、行业及地方相关法律法规，严格执行安全生产规定。如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并承担相应责任。

5.保密问题：乙方应严格保密甲方商业秘密和机密信息，如泄露导致甲方损失，乙方应承担赔偿责任。五、所有应用场景：

本合同适用于甲方为港口建设工程的业主，乙方为具备相应