建设工程结算报告书2024年

建设工程结算报告书2024年通用合同编号：__________建设工程结算报告书甲方：__________乙方：__________一、项目概况1.1项目名称：__________1.2项目地点：__________1.3项目规模：__________1.4项目工期：__________1.5项目投资估算：__________二、合同金额2.1本项目合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价为一次性报价，报价书中标明的单价和总价即为最终报价，除非甲方提出变更要求，否则乙方不得以任何理由提出调整单价和总价。三、合同内容3.1乙方应按照甲方的要求，完成项目的施工、设备安装、调试、验收等工作。3.2乙方应按照约定的工期完成项目，如有延期，应按照约定的违约金比例支付违约金。3.3乙方应保证施工质量，符合国家及行业相关标准，如出现质量问题，乙方应负责返修、更换，并承担相应费用。3.4乙方应按照约定时间提交结算报告，经甲方审核无误后，支付乙方工程款。四、结算方式4.1乙方向甲方提交完整的结算资料，包括施工图纸、工程量清单、结算书等。4.2甲方收到乙方提交的结算资料后，应在约定时间内进行审核，确认无误后支付乙方工程款。4.3结算金额以人民币为结算货币，支付方式为银行转账。五、违约责任5.1乙方未按照约定时间完成项目，甲方有权按照约定的违约金比例向乙方追讨违约金。5.2乙方施工质量不符合约定，乙方应承担返修、更换费用，并支付甲方因此造成的损失。5.3甲方未按照约定时间支付工程款，应向乙方支付违约金。六、争议解决6.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决。6.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交__________仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至项目验收合格、工程款支付完毕之日终止。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：

1.项目批准文件

2.施工图纸

3.工程量清单

4.结算书

5.验收报告

6.付款凭证

7.变更订单

8.违约金计算公式

9.仲裁协议二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定时间完成项目，认定为违约。

2.乙方施工质量不符合约定，认定为违约。

3.甲方未按照约定时间支付工程款，认定为违约。

4.甲方提出变更要求导致项目延期，不认定为违约。

5.乙方未按照约定提交结算资料，认定为违约。三、法律名词及解释：

1.合同法：指《中华人民共和国合同法》规定的合同法律法规。

2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》规定的建筑行业法律法规。

3.违约金：指一方未履行合同约定义务，按照约定向另一方支付的赔偿金。

4.仲裁：指合同双方约定在发生争议时，通过仲裁机构进行争议解决的方式。

5.验收合格：指项目完成后，经过甲方或其委托的第三方验收，达到合同约定的质量、功能标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.项目延期：乙方因客观原因导致项目延期，应提前通知甲方，并协商延期事宜。

2.质量问题：乙方施工质量不符合约定，乙方应负责返修、更换，并承担相应费用。

3.工程款支付：甲方未按约定时间支付工程款，乙方可以催告甲方支付，并有权要求支付违约金。

4.变更订单：甲方提出变更要求，乙方应根据变更订单进行调整，并按约定时间重新提交结算报告。

5.争议解决：双方发生争议，通过友好协商解决；协商不成，可以向约定的仲裁委员会提交仲裁。五、所有应用场景：

1.适用于各类建设工程项目的施工、设备安装、调试、验收等环节。

2.适用于项目规模、工期、投资估算等明确的工程结算事宜。

3.适用于双方