2024版建设工程施工合同封面

2024版建设工程施工合同封面合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：1.业主为建设工程项目的业主，拥有该项目的所有权和决策权；

2.承包商是具备相应资质和能力，愿意承担该项目的施工任务；

3.双方同意按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，签订本合同并履行合同约定的义务。现双方达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程总投资：____________________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2合同价款支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，业主向承包商支付合同总价款的__%；（2）工程进度达到__%，业主向承包商支付合同总价款的__%；（3）工程竣工验收合格后，业主向承包商支付合同总价款的__%；（4）剩余的__%作为质量保证金，在工程保修期满后无质量问题的情况下七个工作日内支付。第三条工程质量3.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求。3.2承包商应按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量。3.3工程竣工后，承包商应按照业主要求进行验收，验收合格后交付业主使用。第四条工程进度4.1承包商应按照合同约定的工期完成工程。4.2承包商应提前七个工作日将工程进度报告业主，业主有权对工程进度进行监督和检查。4.3如因承包商原因导致工程进度延误，承包商应按照合同约定承担违约责任。第五条合同的变更和解除5.1合同履行过程中，如遇不可抗力等因素导致无法继续履行，双方可协商变更或解除合同。5.2合同变更或解除应签订书面协议，并经双方盖章生效。第六条违约责任6.1双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任。6.2违约金的计算和支付方式如下：（1）违约方应支付合同总价款的__%作为违约金；（2）违约金支付后，违约方应继续履行合同约定的义务。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。8.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：

1.设计文件和施工图纸

2.工程进度报告

3.工程验收报告

4.合同变更协议

5.违约金计算公式二、违约行为及认定：

1.承包商未按照设计文件和施工图纸进行施工，导致工程质量问题。

2.承包商未按照合同约定的工期完成工程。

3.承包商未按照合同约定支付价款。

4.业主未按照合同约定支付进度款或质量保证金。

5.双方未按照合同约定履行其他义务。三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中的业主，拥有工程的所有权和决策权。

2.乙方：指合同中的承包商，负责工程的施工。

3.合同总价：指双方约定的工程的总价款。

4.违约金：指违约方按照合同约定支付给守约方的赔偿金。

5.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：承包商应加大施工力度，采取措施确保工程按时完成。

2.工程质量问题：承包商应立即整改，直到符合合同规定的质量要求。

3.付款纠纷：双方应按照合同约定的付款方式及时支付价款。

4.合同变更：双方应签订书面变更协议，并明确变更内容、工期、费用等。

5.争议解决：通过友好协商解决，协商不成时可向法院提起诉讼。五、所有应用场景：

1.适用于各类建设工程项目的施工合同签订。

2.用于规范