分包合同争议解决机制

分包合同争议解决机制合同编号：__________分包合同争议解决机制甲方：__________地址：__________联系方式：__________乙方：__________地址：__________联系方式：__________鉴于：1.甲方为__________项目的总承包方，乙方为__________项目的分包方；2.双方就__________项目的分包工作达成一致，并签订了一份分包合同，合同编号为__________；3.为了保障双方的合法权益，维护合同的履行，双方同意建立一套争议解决机制，以处理双方在履行分包合同过程中可能发生的争议；现双方同意如下：第一条争议解决方式1.1双方应本着友好合作、公平公正的原则，通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议；1.2如双方协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二条争议解决时效2.1双方应在争议发生之日起__________日内，将争议事项提交给对方，并说明争议的具体情况；2.2对方应在接到争议事项后__________日内，对争议事项给予答复，并提出解决方案；2.3如对方逾期未答复，甲方有权按自己的判断处理争议事项，并将处理结果通知乙方；乙方接到通知后，应按照甲方的处理结果执行。第三条争议解决依据3.1本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律；3.2本合同未尽事宜，可参照中华人民共和国相关法律法规执行。第四条其他约定4.1双方应严格履行本合同的约定，确保分包工作的顺利进行；4.2双方在履行分包合同过程中，应遵守国家法律法规，维护社会公共利益，保护环境，确保工程质量；4.3双方应相互配合，共同解决分包过程中出现的问题，确保项目的顺利完成。甲方：__________乙方：__________签订日期：__________（本合同一式两份，甲、乙双方各执一份）一、附件列表：1.分包合同争议解决机制2.甲方及乙方详细信息3.分包合同4.法律法规相关文件二、违约行为及认定：1.甲方未按照合同约定履行分包工作的义务；2.乙方未按照合同约定完成分包工作的义务；3.甲方未按照约定时间答复乙方关于争议事项的请求；4.乙方未按照约定时间答复甲方关于争议事项的请求；5.双方未按照约定方式解决争议，私自采取其他行动。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的发包方；2.乙方：指合同中的分包方；3.分包合同：指总承包方将合同中的一部分工作分包给其他承包商承担的合同；4.违约行为：指合同一方或双方未履行合同约定的义务；5.争议解决机制：指为处理合同履行过程中发生的争议所建立的制度；6.友好协商：指双方在平等、公平、公正的基础上，通过沟通、协商解决争议的方式；7.人民法院：指中华人民共和国人民法院。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按照合同约定履行分包工作；解决办法：乙方应及时与甲方沟通，要求甲方履行合同约定，如甲方逾期未履行，乙方有权向人民法院提起诉讼。2.问题：乙方未按照合同约定完成分包工作；解决办法：甲方应及时与乙方沟通，要求乙方履行合同约定，如乙方逾期未履行，甲方有权向人民法院提起诉讼。3.问题：双方在争议解决过程中，未能达成一致意见；解决办法：双方均可向人民法院提起诉讼，由法院根据相关法律法规作出判决。4.问题：甲方未按照约定时间答复乙方关于争议事项的请求；解决办法：乙方应及时与甲方沟通，要求甲方答复，如甲方逾期未答复，乙方有权按自己的判断处理争议事项，并将处理结果通知甲方。5.问题：乙方未按照约定时间答复甲方关于争议事项的请求；解决办法：甲方应及时与乙方沟通，要求乙方答复，如乙方逾期未答复，甲方有权按自己的判断处理争议事项，并将处理结果通知乙方。五、所有应用场景：1.适用于甲方为总承包方，乙方为分包方的合同关系