建设工程施工合同培训讲义(2024版)

建设工程施工合同培训讲义(2024版)合同编号：__________合同各方当事人：甲方：（全称）地址：联系人：联系方式：乙方：（全称）地址：联系人：联系方式：一、工程概况1.1工程名称：（填写工程全称）1.2工程地点：（填写工程具体地点）1.3工程内容：（填写工程具体内容和范围）1.4工程规模：（填写工程规模，如建筑面积、工程造价等）1.5工程质量标准：（填写工程质量标准，如合格、优良等）二、合同价格2.1本工程的合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方报价应包括施工图设计、施工组织设计、施工材料、施工设备、劳动力、管理费、税费等全部费用。2.3合同价款支付方式及进度：（详细描述支付方式及进度，如预付款、进度付款、竣工结算等）三、施工期限3.1乙方应按照双方约定的施工计划完成工程，施工期限自开工之日起算，至工程竣工交付之日止。3.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。四、施工质量4.1乙方应按照约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量满足甲方的要求。4.2乙方应接受甲方及有关部门的检查、监督和检验，对检验不合格的部分进行整改。五、材料和设备5.1乙方应按照约定的材料和设备标准及品牌进行采购，并保证材料和设备的质量。5.2乙方应提供材料和设备的合格证明及质保书。六、安全生产6.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方要求进行施工，确保施工过程中的安全生产。6.2乙方应对施工人员进行安全教育，配备必要的安全生产设施和器材。七、违约责任7.1乙方如未按照约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________。7.2乙方如未按照约定质量标准完成工程，应承担相应的整改及赔偿责任。八、争议解决8.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交__________仲裁委员会仲裁。8.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。九、其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。9.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.施工图纸和技术规范2.施工组织设计3.施工材料和设备清单4.安全生产措施方案5.工程质量标准及验收规范6.乙方资质证明文件7.合同履行过程中的相关协议和通知二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程，视为违约。2.乙方未达到约定质量标准，视为违约。3.乙方未按约定提供材料和设备，视为违约。4.乙方未遵守安全生产规定，导致安全事故，视为违约。5.甲方未按约定支付合同价款，视为违约。6.甲方未提供施工条件，导致工程延期，视为违约。三、法律名词及解释：1.建设工程施工合同：是指甲方为完成特定工程建设，与乙方签订的明确双方权利义务关系的协议。2.违约金：是指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当向对方支付的金钱。3.竣工验收：是指工程完成后，甲方对工程质量、安全、进度等方面进行检查，确认工程达到约定标准的程序。4.资质：是指从事建筑活动的企业或者个人应当具备的条件和能力。5.安全生产：是指在建筑活动中，采取措施保障人员安全和设备完好，防止事故发生的活动。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：协商确定合理的延期时间，并根据合同约定承担违约责任。2.工程质量问题：立即整改，达到约定标准，必要时扣除违约金。3.材料和设备不合格：更换合格材料和设备，造成损失的，承担相应责任。4.安全事故：立即启动应急预案，救治伤员，报告有关部门，按照约定承担责任。5.支付问题：协商解决支付纠纷，必要时依法申请仲裁或提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程的施工合作，如住宅、商业、工业等。2.适用于新建、