建设工程施工合同证据清单2024年

建设工程施工合同证据清单2024年通用合同编号：__________鉴于：1.业主为进行建设工程，需要委托承包商承担该工程的施工任务；2.承包商愿意接受业主的委托，按约定的条件承担该工程的施工任务；3.双方本着平等互利的原则，经充分协商，达成一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________第二条合同价款2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价款支付方式：（1）双方确认工程量后，业主按合同约定的比例支付预付款；（2）工程进度达到约定比例时，业主按实际完成工程量支付进度款；（3）工程竣工验收合格后，业主支付剩余合同价款。第三条工期3.1合同约定的工期为__________天。3.2承包商如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第四条质量保修4.1承包商应保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。4.2工程竣工验收合格后，承包商应按约定承担质量保修责任。第五条合同的履行5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务。5.2业主有权对工程进行监督检查，承包商应予以配合。5.3双方应及时解决合同履行过程中的争议，协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条违约责任6.1双方违反合同的约定，应承担相应的违约责任。6.2承包商如未按约定完成工程，应支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。6.3业主如未按约定支付合同价款，应支付滞纳金，滞纳金为应付款额的__________%。第七条合同的变更和解除7.1双方同意，合同的变更或解除应书面签署，并经双方确认。7.2合同变更或解除后，尚未履行的部分视为终止，已履行部分不因此而失效。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日附件：1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.材料及设备清单5.施工组织设计6.安全生产措施7.质量保修书8.其他相关文件一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.材料及设备清单5.施工组织设计6.安全生产措施7.质量保修书8.其他相关文件二、违约行为及认定：1.承包商未按约定完成工程，认定违约。2.业主未按约定支付合同价款，认定违约。3.双方未按约定履行合同义务，认定违约。三、法律名词及解释：1.建设工程施工合同：指业主与承包商签订的，约定承包商承担建设工程施工任务的合同。2.合同总价款：指双方约定的，承包商完成工程所需支付的金额。3.工程量：指承包商按照工程设计文件和施工图纸实际完成的工程量。4.进度款：指业主按照工程进度实际支付给承包商的款项。5.违约金：指违约方应支付给对方的一种经济赔偿。6.质量保修：指承包商在一定期限内对工程质量问题进行修复和维护的责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：如遇不可抗力等特殊情况导致工程延期，双方应友好协商，合理调整工期。2.工程质量问题：发现工程质量问题，应及时通知承包商进行整改，严重问题可要求承包商承担违约责任。3.合同履行过程中的争议：通过友好协商解决，协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。4.违约行为：对于违约行为，违约方应承担相应的违约责任，具体责任根据违约情况确定。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目的施工合