标准建设工程施工合同模板2024年

标准建设工程施工合同模板2024年通用合同编号：__________甲方：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________乙方：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________鉴于甲方为建设工程的需要，委托乙方进行施工，双方为明确双方的权利义务，经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________第二条合同价格2.1本合同工程造价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价包括但不限于：__________2.3合同价格支付方式：__________第三条合同工期3.1合同约定的工期为__________天。3.2乙方应当按照约定的工期完成工程。第四条乙方义务4.1乙方应当严格按照设计文件、施工图纸、施工规范和标准进行施工，保证工程质量。4.2乙方应当保证施工安全，防止事故的发生。4.3乙方应当做好施工现场的卫生和环境保护工作。4.4乙方应当按照约定的工期完成工程。第五条甲方义务5.1甲方应当按照约定的时间和方式支付合同价款。5.2甲方应当提供施工所需的水、电、通信等基础设施。5.3甲方应当协助乙方办理施工所需的各种手续。5.4甲方应当提供施工图纸和设计文件，并保证其真实、完整、有效。第六条违约责任6.1乙方未按照约定时间完成工程的，应当按照违约天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×0.1%。6.2甲方未按照约定时间和方式支付合同价款的，应当按照逾期天数向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：滞纳金=合同总价×0.1%。6.3因甲方原因导致工程停工的，甲方应当支付乙方因此产生的停工损失。6.4因乙方原因导致工程质量不符合约定的，乙方应当负责修复，并承担修复费用。第七条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方可以协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方提交完整的工程资料之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：

1.工程设计文件

2.施工图纸

3.施工规范和标准

4.工程预算明细

5.施工所需的水、电、通信等基础设施的相关资料

6.施工所需的各种手续的证明文件

7.乙方提交的施工进度报告和工程资料二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定时间完成工程：未能在约定的工期结束时完成工程。

2.甲方未按照约定时间和方式支付合同价款：未能在约定的时间内支付合同价款。

3.甲方未提供施工所需的水、电、通信等基础设施：未能提供施工所需的基础设施。

4.甲方未协助乙方办理施工所需的各种手续：未能协助乙方完成施工所需的各种手续。

5.甲方提供的施工图纸和设计文件不真实、完整、有效：提供的施工图纸和设计文件不符合要求。

6.乙方工程质量不符合约定：工程质量不满足合同约定。三、法律名词及解释：

1.合同价款：双方约定的工程造价。

2.工期：双方约定的完成工程的时间。

3.违约金：因违约行为产生的经济赔偿。

4.滞纳金：因逾期支付产生的经济赔偿。

5.工程质量：工程满足设计文件、施工图纸、施工规范和标准的程度。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

解决办法：按照违约行为及认定中的规定，向甲方支付违约金。

2.甲方未能按时支付合同价款：

解决办法：按照违约行为及认定中的规定，向乙方支付滞纳金。

3.甲方未能提供基础设施或协助办理手续：

解决办法：根据合同条款，甲方应当承担相应的责任，乙方可以要求甲方支付因此产生的费用。

4.工程质量问题：

解决办法：乙方应按照合同约定修复工程，并承担修复费用。五、所有应用场景：

1.适用于各