装饰总包合同范本

装饰总包合同范本第一篇范文：合同编号：[填写具体的合同编号]合同名称：装饰总包合同甲方：[填写甲方全称]乙方：[填写乙方全称]鉴于甲方为进行某项目（以下简称“项目”）的装饰装修工程（以下简称“工程”）的需要，同意将该工程的装饰装修总包业务（以下简称“业务”）委托给乙方，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经协商一致，订立本合同。第一条业务范围1.1乙方作为甲方的装饰装修总包商，应按照本合同附件一《工程概述》及附件二《设计和施工要求》的约定，完成工程的装饰装修设计、材料供应、施工、验收、保修等全部工作。1.2乙方应确保工程质量、安全、进度符合甲方要求及相关法律法规的规定。第二条合同价格2.1乙方向甲方提供的工程报价详见附件三《工程报价单》。2.2乙方的报价为一次性报价，工程过程中，乙方不得以任何理由提出增加费用的要求。2.3甲方应在合同签订后七个工作日内向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。2.4剩余的70%合同总价款，在工程验收合格并办理完毕验收手续后，甲方支付给乙方。第三条工程进度3.1乙方应按照附件二《设计和施工要求》约定的时间表完成工程的各项工作。3.2如乙方因自身原因导致工程延期，应按照逾期部分工程价款的1%向甲方支付违约金。3.3如甲方因自身原因导致工程延期，应按照延迟支付部分工程价款的1%向乙方支付违约金。第四条工程质量4.1乙方应保证工程质量符合相关法律法规、行业标准和甲方要求。4.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。4.3工程验收合格后，乙方应按照附件四《保修条款》的约定承担保修责任。第五条保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。5.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同履行完毕之日止。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他条款7.1本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：_______________附件一：工程概述附件二：设计和施工要求附件三：工程报价单附件四：保修条款第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：[填写具体的合同编号]合同名称：装饰总包合同甲方：[填写甲方全称]乙方：[填写乙方全称]第三方：[填写第三方全称]鉴于甲方为进行某项目（以下简称“项目”）的装饰装修工程（以下简称“工程”）的需要，同意将该工程的装饰装修总包业务（以下简称“业务”）委托给乙方，并引入第三方作为质量监督和工程协调的主体（以下简称“第三方”），根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经协商一致，订立本合同。第一条业务范围及第三方职责1.1乙方作为甲方的装饰装修总包商，应按照本合同附件一《工程概述》及附件二《设计和施工要求》的约定，完成工程的装饰装修设计、材料供应、施工、验收、保修等全部工作。1.2第三方作为质量监督和工程协调的主体，负责对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督和协调，确保工程符合甲方要求及相关法律法规的规定。第二条合同价格2.1乙方向甲方提供的工程报价详见附件三《工程报价单》。2.2乙方的报价为一次性报价，工程过程中，乙方不得以任何理由提出增加费用的要求。2.3甲方应在合同签订后七个工作日内向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。2.4剩余的70%合同总价款，在工程验收合格并办理完毕验收手续后，甲方支付给乙方。第三条甲方权益保障3.1乙方应确保工程质量、安全、进度符合甲方要求及相关法律法规的规定。3.2乙方应接受第三方的监督和协调，确保工程顺利进行。3.3乙方如因自身原因导致工程延期，应按照逾期部分工程价款的1%向甲方支付违约金。3.4乙方如违反工程质量规定，甲方有权要求乙方立即整改，并按照甲方实际损失的1%向甲方支付违约金。3.5甲方有权根据工程实际情况，要求乙方进行设计、施工等方面的调整。3.6甲方有权对乙方进行工程进度、质量等方面的考核，乙方应积极配合。第四条第三方职责及限制4.1第三方应按照本合同约定，对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督和协调。4.2第三方应及时向甲方报告工程进展、质量等情况。4.3第三方不得干预乙方的正常施工，不得影响工程进度和安全。4.4第三方应保密甲乙双方的商业秘密、技术秘密等，不得泄露给第三方。第五条保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。5.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同履行完毕之日止。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他条款7.1本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。7.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________第三方（盖章）：_______________签订日期：_______________附件一：工程概述附件二：设计和施工要求附件三：工程报价单附件四：保修条款通过引入第三方作为质量监督和工程协调的主体，甲方能够更好地保障自身的权益，确保工程质量、进度和安全。第三方的主体地位和职责，以及乙方的违约及限制条款，都体现了甲方权益主导的原则。这样的合同模式有助于规范乙方行为，提高工程质量，确保甲方利益的最大化。同时，也有利于构建和谐的合作关系，促进工程的顺利进行。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：[填写具体的合同编号]合同名称：装饰总包合同甲方：[填写甲方全称]乙方：[填写乙方全称]第三方：[填写第三方全称]鉴于甲方为进行某项目（以下简称“项目”）的装饰装修工程（以下简称“工程”）的需要，同意将该工程的装饰装修总包业务（以下简称“业务”）委托给乙方，并引入第三方作为质量监督和工程协调的主体（以下简称“第三方”），根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经协商一致，订立本合同。第一条业务范围及第三方职责1.1乙方作为甲方的装饰装修总包商，应按照本合同附件一《工程概述》及附件二《设计和施工要求》的约定，完成工程的装饰装修设计、材料供应、施工、验收、保修等全部工作。1.2第三方作为质量监督和工程协调的主体，负责对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督和协调，确保工程符合甲方要求及相关法律法规的规定。第二条合同价格2.1乙方向甲方提供的工程报价详见附件三《工程报价单》。2.2乙方的报价为一次性报价，工程过程中，乙方不得以任何理由提出增加费用的要求。2.3甲方应在合同签订后七个工作日内向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。2.4剩余的70%合同总价款，在工程验收合格并办理完毕验收手续后，甲方支付给乙方。第三条乙方权益保障3.1甲方应确保工程质量、安全、进度符合乙方要求及相关法律法规的规定。3.2甲方应接受第三方的监督和协调，确保工程顺利进行。3.3甲方如因自身原因导致工程延期，应按照逾期部分工程价款的1%向乙方支付违约金。3.4甲方如违反工程质量规定，乙方有权要求甲方立即整改，并按照乙方实际损失的1%向乙方支付违约金。3.5乙方有权根据工程实际情况，要求甲方进行设计、施工等方面的调整。3.6乙方有权对甲方进行工程进度、质量等方面的考核，甲方应积极配合。第四条第三方职责及限制4.1第三方应按照本合同约定，对甲方的工程质量、进度、安全等进行监督和协调。4.2第三方应及时向乙方报告工程进展、质量等情况。4.3第三方不得干预甲方的正常施工，不得影响工程进度和安全。4.4第三方应保密甲乙双方的商业秘密、技术秘密等，不得泄露给第三方。第五条保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。5.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同履行完毕之日止。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他条款7.1本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。7.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________第三方（盖章）：_______________签订日期：_______________附件一：工程概述附件二：设计和施工要求附件三：工程报价单附件四：保修