建设工程施工合同意向协议书(2024版)

建设工程施工合同意向协议书(2024版)合同编号：__________建设工程施工合同意向协议书（2024版）甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________第一条项目概述1.1项目名称：__________1.2项目地点：__________1.3项目规模：__________1.4项目内容：__________第二条合同范围与内容2.1本协议范围内的工作内容主要包括：__________（具体工作内容详细列举）2.2乙方应按照甲方的要求，完成上述工作内容，并保证施工质量符合国家相关法律法规及行业标准。第三条合同价格与支付3.1本协议合同总价款为：__________元（大写：__________元整）。3.2甲方应按照本协议约定的付款进度，向乙方支付合同价款。3.3付款进度及比例：__________（具体付款进度详细列举）第四条合同期限4.1本协议约定的施工期限为：__________天。4.2乙方应按照本协议约定的施工期限完成施工工作。第五条违约责任5.1乙方如未能按照本协议约定的时间、质量、标准完成施工工作，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________。5.2甲方如未能按照本协议约定的时间向乙方支付合同价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：__________。第六条争议解决6.1对于因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交__________仲裁委员会仲裁。6.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第七条其他约定7.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。7.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：

1.甲乙双方的公司资质证明文件

2.项目设计方案及相关图纸

3.施工方案及相关技术文件

4.材料采购合同及供应商资质文件

5.工程质量检测报告及相关证书

6.付款凭证及合同履行过程中的相关沟通记录二、违约行为及认定：

1.乙方未能按照约定的时间、质量、标准完成施工工作，视为违约。

2.甲方未能按照约定的时间向乙方支付合同价款，视为违约。

3.甲方未按照约定提供施工所需的相关资料、场地等，视为违约。

4.乙方未按照约定使用甲方提供的材料、设备等，视为违约。

5.任何一方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：

1.甲方：指项目业主，本合同中的权利义务主体。

2.乙方：指具备相应资质和能力的设计和施工单位，本合同中的权利义务主体。

3.合同价款：指双方约定的乙方完成施工工作所应获得的报酬。

4.违约金：指违约方因违约行为应支付给对方的经济赔偿。

5.滞纳金：指未按约定时间支付合同价款的一方应支付给对方的迟延付款赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工进度延误：乙方应合理安排施工计划，确保按期完成施工工作。如因特殊情况导致延误，应及时与甲方沟通，寻求延期安排。

2.施工质量问题：乙方应严格按照国家相关法律法规及行业标准进行施工，确保施工质量。如出现质量问题，应及时整改，并承担相应的责任。

3.付款争议：双方应严格按照本合同约定的付款进度支付合同价款。如发生付款争议，应及时协商解决，确保合同履行。

4.变更事项：如合同执行过程中出现变更事项，双方应协商一致，并签订补充协议。

5.争议解决：对于合同执行过程中的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至约定的仲裁委员会仲裁。五、所有应用场景：

1.适用于各类建设工程项目的施工合同签订。