工程建设项目的合同类型(2024版)

工程建设项目的合同类型(2024版)合同编号：__________合同各方信息：甲方：（全称名称）地址：联系人：联系电话：乙方：（全称名称）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为项目业主，具备项目建设的合法权益，并委托乙方进行工程建设；乙方具备相应资质，愿意承担该工程建设任务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程建设内容1.1工程名称：（项目全称）1.2工程地点：（项目所在地）1.3工程规模：（项目规模描述）1.4工程内容：（项目具体建设内容）1.5工程质量标准：（按照国家或行业相关标准执行）第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2合同价款支付方式：（详细支付方式，如进度付款、验收合格付款等）第三条合同工期3.1合同工期自____年____月____日起至____年____月____日止。3.2工期延误的违约责任：（按国家或行业相关规定执行）第四条乙方义务4.1按照合同约定完成工程建设的全部工作，并保证工程质量达到约定的标准。4.2按照约定的工期完成工程，如有延误，应承担相应的违约责任。4.3遵守国家及地方的法律法规，严格按照安全生产的要求进行施工。4.4负责工程交付后的维修和保养工作，保修期为____年。第五条甲方义务5.1按照合同约定向乙方支付合同价款。5.2提供施工所需的水、电、通信等基础设施。5.3协助乙方办理施工所需的相关手续。5.4负责工程验收工作，确保工程质量符合约定标准。第六条合同的变更和解除6.1合同变更：（变更条件和程序）6.2合同解除：（解除条件和程序）第七条违约责任7.1乙方未按照约定完成工程或工程质量不符合约定的，应承担违约责任。7.2甲方未按照约定支付合同价款或未提供施工条件的，应承担违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.3本合同未尽事宜，可另行协商补充。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：____年____月____日日期：____年____月____日一、附件列表：1.工程建设项目的相关设计图纸和技术文件2.工程项目的施工方案和施工组织设计3.工程项目的预算报告和结算报告4.工程项目的验收标准和验收程序5.工程项目的安全评估报告和安全施工方案6.双方签订的补充协议和修改文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程或工程质量不符合约定的，属于违约行为。2.甲方未按照约定时间支付合同价款或未提供施工条件的，属于违约行为。3.双方未按照合同约定履行义务的，视为违约行为。4.违约行为的认定应依据合同条款和相关法律法规进行判断。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的项目业主，负责委托乙方进行工程建设。2.乙方：指合同中的施工方，负责承担工程建设任务。3.合同工期：指合同约定的工程建设的开始和结束时间。4.工程质量：指工程建设的质量标准，应符合国家或行业相关标准。5.违约行为：指合同各方未按照约定履行义务的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工程进度延误的问题，应立即协商调整施工计划，并根据实际情况采取措施加快工程进度。2.遇到工程质量问题，应及时停工整改，并追究相关责任人的责任。3.遇到合同价款支付问题，应按照合同约定的支付方式和时间进行支付，如有争议，可通过协商解决。4.遇到施工条件不满足的问题，应及时与甲方沟通，要求甲方提供必要的施工条件。五、所有应用场景：1.适用于各类工程建设项目的施工合同签