环保工程墙面施工合同

环保工程墙面施工合同合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：第一条工程概况1.1本项目位于____________________，主要包括____________________等部位的墙面施工。1.2施工内容包括但不限于：____________________，____________________，____________________等。1.3工程质量标准：____________________，符合国家相关法律法规及行业标准。第二条合同价格2.1本项目合同总价为人民币（大写）：____________________元整（小写）：_____________________元。2.2乙方施工过程中，如遇业主方提供的施工图纸、材料、设备等有变动，导致工程量增减，双方应按实际发生情况进行协商调整。第三条合同履行3.1施工期限：自合同签订之日起至____________________止。3.2乙方应按照约定的施工内容、施工标准、施工期限完成施工。如乙方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。3.3乙方应保证施工过程中安全生产，严格按照国家安全生产法律法规和业主方的要求进行施工。如因乙方原因导致安全事故，由乙方承担全部责任。3.4乙方应保证施工质量，如在保修期内出现质量问题，乙方应负责维修或更换。第四条付款方式（1）合同签订后，业主支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，业主支付乙方合同总价款的30%；（3）工程进度达到100%时，业主支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余10%作为质量保证金，待保修期结束后支付。4.2乙方开具等额的正规发票，业主按照约定时间支付相应款项。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同总价款的10%。5.2如乙方施工质量、进度等不符合约定，业主有权要求乙方及时整改，乙方应承担因此产生的费用。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本合同约定的施工期限结束之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.环保工程墙面施工图纸2.施工方案及工艺流程3.材料及设备清单4.安全生产管理制度5.施工人员名单及资质证书6.质量保证书7.工程进度计划表8.付款凭证9.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的施工内容、施工标准、施工期限完成施工，视为违约。2.乙方施工过程中，如出现质量问题，经核实后视为违约。3.乙方未按照约定时间支付预付款、进度款，视为违约。4.乙方未按照约定提供施工图纸、材料、设备等，导致工程无法正常进行，视为违约。5.甲方未按照约定时间支付款项，视为违约。6.甲方未按照约定提供施工场地、施工条件等，导致工程无法正常进行，视为违约。三、法律名词及解释：1.环保工程：指符合国家环境保护要求，减少污染、保护生态环境的工程。2.墙面施工：指对墙面进行抹灰、刷漆、贴砖等处理的工作。3.合同总价款：指双方约定的完成本项目所需的全部费用。4.预付款：指合同签订后，业主支付给乙方的部分款项。5.进度款：指工程进度达到约定比例时，业主支付给乙方的款项。6.质量保证金：指为确保工程质量，业主保留的一部分款项。7.违约金：指违约方应支付给对方的一定金额作为赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应增加施工人员，优化施工方案，确保工程进度。2.质量问题：乙方应立即整改，更换不合格材料，重新施工。3.付款延误：乙方应与甲方沟通，催促甲方按时支付款项。4.施工图纸、材料、设备等未按约定提供：乙方应与甲方沟通，要求甲方按时提供相关物品。5.安全事故：乙方应立即报告甲方，严格按照国家安全生产法律法规进行处理。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑物的环保工程墙面施工项目