工业厂房屋面瓦施工合同

工业厂房屋面瓦施工合同合同编号：__________地址：____________________联系电话：________________地址：____________________联系电话：________________第一条工程概况1.1工程地点：__________________1.2工程规模：__________________1.3工程内容：包括但不限于瓦的选型、采购、施工、验收等。第二条施工方义务2.1施工方应按照双方约定的工程内容，按时完成施工。2.2施工方应保证所采购的瓦的质量，并承担因质量问题造成的损失。2.3施工方应按照约定的工期完成施工，如有延期，应承担相应的违约责任。第三条业主义务3.1业主应按照约定向施工方支付工程款。3.2业主应协助施工方开展施工，包括但不限于提供施工场地、协调相关手续等。3.3业主应按照约定的时间节点向施工方支付工程进度款。第四条工程价款及支付方式4.1本工程的价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。4.2业主支付工程款的方式分为三次：（1）工程开工前，业主向施工方支付工程总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，业主向施工方支付工程总价款的30%；（3）工程验收合格后，业主向施工方支付剩余的40%。4.3每次支付工程款时，施工方应向业主提供相应的发票。第五条工程验收5.1工程完成后，施工方应组织业主、设计单位等有关方面进行验收。5.2验收合格的工程，业主应在验收单上签字确认，并支付剩余的工程款。5.3验收不合格的工程，施工方应按照验收意见进行整改，并承担整改费用。第六条违约责任6.1施工方未按照约定完成施工的，应承担违约责任，向业主支付违约金，违约金为工程总价款的1%。6.2业主未按照约定支付工程款的，应承担违约责任，向施工方支付违约金，违约金为应付款项的1%。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且工程款支付完毕之日终止。甲方（业主）：____________________乙方（施工方）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.工业厂房屋面瓦施工合同2.工程量清单3.瓦的材质检测报告4.施工方案5.施工人员资质证明6.工程验收标准7.付款凭证8.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定完成施工，认定标准为工程进度未达到合同约定的节点或工程质量不符合验收标准。2.业主未按照约定支付工程款，认定标准为逾期支付或未支付工程款。3.施工方采购的瓦的质量不符合约定，认定标准为材质检测报告结果不符合要求。4.施工方未按照约定的工期完成施工，认定标准为实际完成时间超过合同约定的工期。三、法律名词及解释：1.工业厂房屋面瓦施工合同：指甲方（业主）与乙方（施工方）就工业厂房屋面瓦施工事项达成的明确双方权利义务的书面协议。2.工程量清单：指明细列出施工方应完成的工程项目的数量和内容的清单。3.瓦的材质检测报告：指对施工方采购的瓦进行材质检测后出具的书面报告，用于证明瓦的质量是否符合要求。4.施工方案：指详细说明施工方法、工艺、进度安排等内容的书面文件。5.施工人员资质证明：指证明施工方派遣的人员具备相应施工技能和资质的书面文件。6.工程验收标准：指双方约定的衡量工程质量是否达到要求的准则。7.付款凭证：指证明业主已支付工程款的凭证，如转账记录、现金收据等。8.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商调整工期，如无法协商，按合同约定支付违约金。2.瓦的质量问题：解决办法：要求施工方更换不合格瓦，并承担由此产生的费用。3.业主逾期支付工程款：解决办法：催促业主支付，如仍不支付，可依法向法院提起诉讼。4.工程验收不合格：解决办法：要求施工方按照验收意见整改，并承担整改费用。如再次验收不合格，按合同约定支付违约金。