城市公园罗马柱施工合同

城市公园罗马柱施工合同合同编号：__________合同各方：甲方：__________地址：__________联系方式：__________乙方：__________地址：__________联系方式：__________鉴于甲方为城市公园的业主，乙方为具有资质的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就城市公园罗马柱施工项目达成如下协议：一、工程内容1.1本合同所指的城市公园罗马柱施工项目，包括罗马柱的设计、制作、运输、安装、调试及验收等全部工作。1.2乙方应按照甲方的要求，提供符合国家相关标准和质量要求的罗马柱。1.3甲方应提供施工场地、施工条件及所需的相关配合工作。二、合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含全部施工内容的价格，包括材料费、人工费、运输费、安装费、调试费、验收费等。2.3甲方支付乙方合同款项，按照双方约定的进度支付。三、合同工期3.1本合同约定的工期为__________日，自甲方书面通知开工之日起计算。3.2乙方应按照约定的工期完成施工，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方申请，并经甲方同意后方可延长。四、质量标准4.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格后，乙方应承担不少于一年的质保期，质保期内如有质量问题，乙方应及时予以修复或更换。五、违约责任5.1乙方未按照约定时间完成施工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同金额的__________%。5.2甲方未按照约定时间支付合同款项的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的__________%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方支付完毕全部合同款项之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.甲方授权委托书4.乙方资质证书复印件5.设计图纸6.施工方案7.材料合格证8.工程验收标准9.质保期服务承诺二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成施工，视为违约。2.甲方未按照约定时间支付合同款项，视为违约。3.乙方施工质量不符合国家标准、行业标准或甲方要求，视为违约。4.乙方在质保期内未能及时修复或更换存在质量问题的工程，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指城市公园的业主。2.乙方：指具有资质的施工单位。3.合同金额：指双方约定的合同价格。4.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。5.质保期：指工程验收合格后，乙方承担工程质量责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商确定合理的延期时间，必要时可签订补充协议。2.支付款项延误：解决办法：双方协商确定付款计划，必要时可签订补充协议。3.施工质量问题：解决办法：及时整改，必要时更换施工材料或重新施工。4.工程验收不合格：解决办法：乙方按照甲方要求进行整改，直至验收合格。五、所有应用场景：1