下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2024建筑工程居间合同样本合同编号:__________鉴于甲方为工程项目的建设方,需要寻找合适的施工方完成工程建设;乙方为愿意为甲方提供居间服务的第三方,甲方同意乙方为其提供居间服务,经双方友好协商,本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,订立本合同,以便共同遵守。第一条居间服务内容1.1乙方作为甲方与施工方之间的居间代理人,负责为甲方寻找合适的施工方,并协助甲方与施工方签订施工合同。1.2乙方应根据甲方的要求,提供与施工方相关的资质、业绩、信誉等资料,以便甲方对施工方进行选择。1.3乙方应协助甲方与施工方进行谈判,以确保甲方的利益得到保障。1.4乙方应在甲方与施工方签订施工合同后,协助甲方与施工方履行合同义务,确保工程项目的顺利进行。第二条居间服务费用2.1乙方提供的居间服务,甲方应支付乙方居间费用人民币【】元整(大写:【】元整)。2.2居间费用的支付方式为:【】。2.3乙方提供居间服务期间,如发生额外费用,由甲方承担。第三条保密条款3.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本合同外,双方应对本合同的内容和签订过程予以保密,未经对方同意,不得向第三方披露。3.2乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密,不得泄露给第三方。第四条违约责任4.1乙方未按本合同约定提供居间服务的,甲方有权解除本合同,并要求乙方退还已支付的居间费用。4.2乙方提供虚假资料或者协助甲方与不具有相应资质的施工方签订合同,给甲方造成损失的,乙方应承担赔偿责任。4.3甲方未按本合同约定支付居间费用的,乙方有权解除本合同,并要求甲方支付违约金。第五条争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。第六条其他条款6.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为【】年。6.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________日期:【年】年【月】月【日】日日期:【年】年【月】月【日】日一、附件列表:
1.甲方营业执照副本复印件
2.乙方营业执照副本复印件
3.施工方资质证书复印件
4.施工方业绩证明复印件
5.施工方信誉证明复印件
6.居间服务费用支付凭证
7.合同解除证明
8.违约金支付凭证
9.争议解决机构出具的调解书或判决书二、违约行为及认定:
1.乙方未按合同约定提供居间服务,视为违约。
2.乙方提供虚假资料或协助甲方与不具有相应资质的施工方签订合同,视为违约。
3.甲方未按合同约定支付居间费用,视为违约。
4.甲方无正当理由解除合同,视为违约。
5.甲方未按合同约定履行其他义务,视为违约。三、法律名词及解释:
1.居间服务:指乙方作为甲方与施工方之间的代理人,协助双方签订合同并履行合同义务的行为。
2.居间费用:指乙方为提供居间服务而向甲方收取的费用。
3.违约金:指一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时,应向对方支付的违约赔偿金。
4.争议解决:指双方在履行合同过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法:
1.乙方未按约定提供居间服务:甲方有权解除合同,并要求乙方退还已支付的居间费用。
2.乙方提供虚假资料:甲方有权解除合同,并要求乙方承担赔偿责任。
3.甲方未按约定支付居间费用:乙方有权解除合同,并要求甲方支付违约金。
4.工程进度延误:双方应协商调整工期,并根据实际情况承担相应责任。
5.合同解除或终止:双方应按照合同约定办理相关手续,必要时可寻求法律途径解决。五、所有应用场景:
1.甲方为工程项目建设方,需要寻找合适的施工方完成工程建设。
2.乙方为愿意为甲方提供居间服务的第三方。
3.甲方与乙方签订居间合同,约定乙方为甲方提供居间服务。
4.乙方根据甲方要求,寻找合适的施工方,并协助甲方与施工方签订施工合同。
5.乙
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 化纤染色工练习题及答案展示
- 绝缘支架在阴极保护系统中的防腐实现原理与应用
- 年度酒店工作总结
- 高级美容试题及答案
- 人体解剖上肢考题及精准答案呈现
- 贵州会计试题及答案
- 河南烟草局考试真题及答案解析
- 2025届上海市静安区数学三年级下学期期末试题(含答案解析)
- 小儿补钾练习题及精准答案
- 2026年天津市苏教版七年级数学下册函数单元测试卷
- 山西焦煤职称管理办法
- 直肠癌磁共振影像诊断
- 高考冲刺倒计时100天主题班会
- GB/T 45352-2025鸡精调味料质量通则
- 注安2024注册安全工程师【法规】核心母题600题
- 水平定向钻导向仪工作仪原理及使用
- 安防行业智能安防监控系统建设方案
- 【年产180万吨大方坯连铸车间设计探究11000字(论文)】
- 全自动切菜机毕业设计
- 居民自建桩安装告知书回执
- 湖南介绍PPT(湖南简介经典版)
评论
0/150
提交评论